四川省建设工程施工合同(示范文本)8篇.docx

四川省建设工程施工合同(示范文本)8篇

篇1

示范文本

发包方（甲方）：________

承包方（乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.工程承包方式：________

4.工程范围和内容：________

第二条合同工期

1.本合同工期为：________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、地震等）造成停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更或建设行政主管部门调整规划等原因影响开工。

第三条工程质量与验收

1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。

2.乙方应在工程竣工前书面通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。甲方应在接到通知后________个工作日内进行验收。

3.甲方在验收过程中发现质量问题或不符合设计要求的情况，应书面提出意见，乙方应及时进行整改。

4.验收合格后，双方应签署工程验收报告。验收报告应包括工程的概况、质量评定、遗留问题以及双方需要约定的其他事项。

5.验收中如发现有质量问题或需要整改的事项，整改完成后应重新进行验收。

第四条工程价款与支付

1.本工程采用固定价格合同，工程总价款为人民币________元。该价款已包括工程所需的人工、材料、机械使用等费用。

2.甲方应在工程开工前支付工程总价款的________%作为预付款。预付款应在工程进度款中逐步扣除。工程进度款的支付应根据乙方的施工进度和甲方确认的工程量进行支付。具体支付时间和金额应根据实际情况协商确定。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程进度款。同时，乙方应向甲方提供完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后________个工作日内进行结算审核。审核通过后，甲方应支付结算款项。

4.如因甲方原因导致工程停工或无法按时支付工程进度款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

第五条违约责任

1.如因乙方原因导致工程逾期竣工或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。违约金应按每逾期一天支付工程总价款的________%计算。同时，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.如因甲方原因导致工程停工或无法按时支付工程进度款，甲方应承担相应的违约责任。违约金应按每逾期一天支付应付未付款项的________%计算。同时，甲方应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

第六条争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同生效后，双方应认真履行本合同所约定的义务。如需变更或终止合同，应经双方协商一致并达成书面协议。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：________（签字/盖章）

承包方（乙方）：________（签字/盖章）

日期：________

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：四川省某地区建设项目

2.工程地点：四川省某地区

3.工程内容：包括基础工程、主体结构、建筑装饰装修、给排水、电气、消防等工程内容

4.工程规模：建筑面积约为平方米

二、工期

1.开工日期：本工程计划于XXXX年XX月XX日开工

2.竣工日期：本工程计划于XXXX年XX月XX日竣工

3.工期延误：如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.工程质量：本工程质量应达到国家或行业的质量标准和规范，并符合甲方的要求