燕州城山城暸望台保护修缮工程施工合同6篇.docx

燕州城山城暸望台保护修缮工程施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：燕州城管理委员会

承包方（乙方）：XX建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就燕州城山城暸望台保护修缮工程，甲乙双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。

一、工程概况

2.工程地点：燕州城山城暸望台

3.工程内容：对燕州城山城暸望台进行保护修缮，包括台体加固、防水处理、设施更新等。

二、施工要求

1.乙方应根据甲方提供的施工图纸及技术要求，按照相关施工规范进行施工。

2.乙方应确保施工质量，保证所使用的材料符合相关标准，并经过甲方验收。

3.乙方应按时提交施工计划、进度报告及竣工验收资料。

三、合同工期

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方提交书面报告，说明原因及解决方案。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；

（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%；

（3）剩余XX%作为质保金，自竣工验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。

2.支付方式：银行转账。乙方需提供相应的增值税专用发票。

五、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。

七、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.乙方在施工中应遵守燕州城管理委员会的相关规定，确保施工顺利进行。同时，乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工人员及过往行人的安全。

4.甲方有权对乙方的施工进行监督与检查，确保施工质量符合相关标准。若发现质量问题或违规行为，甲方有权要求乙方进行整改或处罚。

5.乙方应按时向甲方提交施工日志、进度报告及竣工验收资料等相关文件，确保甲方对施工进度和施工质量有全面的了解。同时，乙方也应积极配合甲方进行竣工验收工作。

6.在施工过程中，如因乙方原因导致工程停工、窝工或造成其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。如因甲方原因导致工程停工、窝工或造成其他损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

7.乙方应确保施工现场的整洁与卫生，及时清理施工垃圾和废弃物。同时，乙方也应做好施工现场的降噪、防尘工作，确保施工不对周边环境造成严重影响。

8.乙方在施工过程中应遵守相关法律法规和燕州城管理委员会的规定进行安全施工，确保施工期间的安全事故为零。如发生安全事故，乙方应及时向甲方及相关部门报告，并承担相应的赔偿责任。

9.乙方应确保施工质量符合相关标准，如因施工质量问题导致工程返工或整改的费用由乙方自行承担。同时，乙方也应积极配合甲方进行质量问题的处理工作。

10.在施工过程中，如遇到设计变更或工程量增加等情况，乙方应及时向甲方提交变更申请并办理相关手续。在得到甲方的批准后，方可进行变更施工。否则，由此产生的费用将由乙方自行承担。

11.乙方应做好施工现场的成品保护工作，确保已完成的分项工程不受损坏。同时，乙方也应做好施工现场的防盗、防火工作，确保施工期间不发生财产损失或安全事故。

12.乙方应在竣工验收合格后及时向甲方提交工程结算资料和相关凭证以便进行工程结算和支付尾款。否则由此产生的纠纷由乙方自行承担。

篇2

发包方（甲方）：燕州城管理委员会

承包方（乙方）：XX建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就燕州城山城暸望台保护修缮工程，甲乙双方经友好协商，达成一致意见，并签订如下合同条款：

一、工程概况

2.工程地点：燕州城山城内

3.工程内容：对燕州城山城暸望台进行保护修缮，包括修复损坏的暸望台结构、更换腐朽的木材、修复暸望台的防水系统等。

二、施工要求

1.乙