房屋承包协议7篇.docx

房屋承包协议7篇

篇1

发包方：___________（以下简称甲方）

承包方：___________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：___________

2.工程地点：___________

3.工程承包方式：___________

4.工程范围和内容：___________

第二条合同的组成文件

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.投标书及其附件；

4.本合同专用条款；

5.本合同通用条款；

6.甲方要求乙方提交的与工程相关的其他文件。

第三条合同的生效

1.本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

第四条词语含义

1.甲方：指与乙方签订合同的单位或个人。

2.乙方：指与甲方签订合同的单位或个人。

3.工程：指乙方按合同约定建设的房屋。

4.承包方式：指乙方按照甲方要求建设房屋的方式，如包工包料、清包工等。

5.中标通知书：指甲方书面通知乙方其中标的证明文件。

6.投标书：指乙方为承揽工程而提交的书面报价文件。

7.专用条款：指甲乙双方协商确定的与通用条款不同的条款。

8.通用条款：指由法律法规规定的、适用于所有建设工程的条款。

9.房屋：指乙方按合同约定建设的建筑物或构筑物。

10.工程质量：指房屋建设的质量标准，包括安全性、适用性、耐久性、美观性等方面。

11.工期：指房屋建设的时间限制，包括开工日期、竣工日期等。

12.合同价款：指甲乙双方协商确定的工程建设费用。

13.违约责任：指一方违反合同约定时，应承担的赔偿责任。

14.争议解决方式：指甲乙双方发生争议时，应采取的解决方式，如协商、仲裁、诉讼等。

15.其他相关文件：指甲乙双方协商确定的其他与工程相关的文件。

第五条双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合约定标准。对于不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方进行整改或返工。

（2）甲方应按合同约定向乙方支付工程价款。在乙方完成工程并通过验收后，甲方应按时支付尾款。对于工期延误或质量问题导致的损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

（3）甲方应提供必要的施工图纸和技术资料，并确保其真实性和准确性。对于因图纸或技术资料错误导致的损失，甲方应承担相应的责任。

（4）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保工程的顺利进行。对于因甲方原因导致工程延误或损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付工程价款，并确保工程款的合理使用。对于甲方未按时支付工程款或未提供必要支持的情况，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（2）乙方应按时向甲方提交施工计划和进度报告，确保甲方了解工程的实际进度和情况。对于因乙方原因导致工期延误或质量问题的情况，乙方应承担相应的赔偿责任。

（3）乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保工程质量符合约定标准。对于因乙方施工原因导致的质量问题或损失，乙方应承担相应的修复或赔偿责任。

（4）乙方应遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保施工过程的顺利进行。对于因乙方违规行为导致的损失或纠纷，乙方应承担相应的法律责任。

第六条违约责任及争议解决方式

1.违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应根据违约程度及给对方造成的实际损失来确定。

2.争议解决方式：若甲乙双方发生争议，首先应采取协商的方式解决。协商不成的，可以向相关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合并提供相关证据材料。仲裁裁决或法院判决具有法律效力，双方应自觉履行裁决结果。若一方不履行裁决结果导致另一方遭受损失时，违约方应承担相应的赔偿责任。

篇2

甲方（发包人）：

姓名：

身份证号：

联系方式：

乙方（承包人）：

姓名：

身份证号：

联系方式：

鉴于甲方需要对其所有的房屋进行装修，乙方具备相应的装修资质和经验，双方经过友好协商，达成如下房屋承包协议：

一、协议背景