承包木工工程施工合同书5篇.docx

承包木工工程施工合同书5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、进度和双方权益，特签订本工程施工合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.承包范围：XXXX。

4.承包方式：XXXX。

二、工期要求

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

2.乙方在接到甲方进场通知后，应按期进场并开工。如有特殊情况，乙方需提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可调整进场及开工时间。

三、工程质量要求

1.乙方应确保工程质量符合《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准的要求。

2.乙方在施工过程中应做好施工记录，确保每道工序都有详细的记录，以便甲方进行质量检查。

3.乙方应积极配合甲方进行工程质量验收，对甲方提出的问题进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。具体价格根据施工图纸及双方协商确定。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方XX%的预付款，即人民币XX元整（￥XX）。剩余款项根据工程进度进行支付，具体支付时间和金额由双方协商确定。

五、双方权利义务

1.甲方有权对乙方进行监督，确保工程质量、进度符合合同要求。甲方应按时支付合同价款，并提供必要的支持和协助。

2.乙方应按时进场开工，确保工程质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方进行质量监督，对甲方提出的问题进行整改。

3.双方应共同遵守合同条款，确保合同的顺利实施。如一方违约，应承担相应的违约责任。

六、安全施工要求

1.乙方应制定安全施工措施，确保施工现场的安全。乙方施工人员应佩戴安全帽、安全带等安全装备，并严格遵守安全操作规程。

2.乙方应设立明显的安全警示标志，并采取有效的安全防护措施。在施工现场严禁明火和吸烟，确保施工场地的安全。

3.乙方应建立健全安全施工管理制度，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

七、违约责任

1.如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给守约方造成的全部损失。包括但不限于实际损失和可期待利益损失。

2.如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并扣除相应的合同价款。

3.如因甲方原因导致合同无法按时履行或终止合同，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付已完成的工程量对应的合同价款并赔偿相关损失。

八、争议解决方式

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中产生的诉讼费用由败诉方承担。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款约定的义务。对于争议部分双方可协商暂时搁置，待争议解决后再行处理。

3.双方同意在争议解决过程中保持沟通畅通，及时交换意见和证据材料以便法院审理案件时能够准确认定事实和适用法律作出公正判决。

九、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后双方应认真履行合同约定各项义务和责任。任何一方不得擅自变更或解除本合同否则将承担相应的法律责任和损失赔偿责任。

2.在合同履行过程中如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时双方可协商终止本合同并友好协商解决相关事宜；若协商不成时可通过法律途径解决争议并按前述争议解决方式处理本合同终止后的相关事宜。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包本工程，乙方全面承担本工程的施工任务，并自行承担施工过程中的一切费用。

第三条承包范围

1.乙方负责施工范围内的所有施工任务，包括但不限于以下几个方面：

（1）木工作业的施工