私人房屋包工不包料施工协议书6篇.docx

私人房屋包工不包料施工协议书6篇

篇1

甲方（发包人）：________

乙方（承包人）：________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方私人房屋包工不包料施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：________

2.工程规模：________

3.工程内容：________

二、施工方式

1.甲方采用包工不包料的方式，由乙方负责施工，甲方提供材料。

2.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合要求。

三、工程期限

1.工程开工日期：________

2.工程竣工日期：________

3.乙方应在工程期限内完成施工任务。

四、甲方责任

1.甲方应按时提供施工所需的材料，并确保材料质量符合要求。

2.甲方应协助乙方解决施工中的相关问题。

3.甲方应按时支付乙方的施工费用。

五、乙方责任

1.乙方应确保施工质量符合要求，不得擅自更改施工方案。

2.乙方应按时向甲方报告施工进度，确保工程按时完成。

3.乙方应确保施工过程中的安全，避免发生意外事故。

六、施工费用及支付方式

1.施工费用：________元。

2.支付方式：________。

3.乙方应在工程竣工后，向甲方提供详细的施工费用清单，甲方应在收到清单后尽快完成支付。

七、违约责任

1.甲方如未按时支付施工费用，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。违约金数额为施工费用的10%。

2.乙方如未按时完成施工任务，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金数额为施工费用的10%。

3.如因甲方原因造成工程无法按时完成，甲方应承担违约责任，并向乙方支付违约金。违约金数额为施工费用的10%。如因乙方原因造成工程无法按时完成，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金数额为施工费用的10%。

八、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应友好合作，积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应认真执行法院的判决结果。如果一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在申请强制执行过程中，双方应积极配合法院的执行工作，确保判决结果得到有效执行。

2.在争议解决过程中，双方应尊重事实、尊重法律、尊重对方权益的基础上寻求解决方案。不得以任何理由拒绝履行法院判决结果或采取其他违法手段进行报复或侵犯对方合法权益的行为。如有此类行为发生，将依法承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。

3.为了保障双方的合法权益和合同的顺利实施，双方可在争议解决过程中约定如下条款：在争议解决过程中产生的诉讼费用、律师费用等一切合理费用均由违约方承担；同时违约方还需向另一方支付相应的赔偿金以弥补因违约行为所造成的损失和不良影响。

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方私人房屋包工不包料施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX。

2.工程内容：XXXX。

3.承包方式：包工不包料。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、质量标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合《房屋建筑工程质量验收规范》等相关标准。

2.乙方在施工过程中，如发现图纸错误或技术变更，应及时与甲方沟通，并严格按照甲方的指示执行。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：XXXX元。

2.支付方式：XXXX。

五、材料供应及管理

1.甲方负责提供施工所需的主要材料，并确保按时、按质供应到施工现场。

2.乙方负责施工过程中的材料管理，确保材料堆放整齐、标识清晰，并定期检查材料的库存情况，确保施工进度不受影响。

六、施工安全管理

1.乙方应建立健全施工安全措施，确保施工现场的安全防护设施完备，防止施工事故的发生。

2.乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识，确保在施工过程中