建设工程合同范本2024住建部(真题9篇) .pdfVIP

建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第1页

建设工程合同范本2024住建部(通用9

篇)

建设工程合同范本2024住建部第1篇

发包方（以下简称甲方）__________________

承包方（以下简称乙方）__________________

一、工程概况

1、工程名称：__________________.

2、工程地点：__________________.

二、工程承包范围

安全维护及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造价

工程造价为：__________________元整

五、质量标准

1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程

和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式

建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第1页

建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第2页

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包

干。

七、工程计价

1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进

行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照

__________________执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中

飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾

害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为

准），一次停水、停电8小时以上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价

的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计

利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关

法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失

的，还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第2页

建设工程合同范本2024住建部(真题9篇)--第3页

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要

求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工

作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管

部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间

不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中

出现拖欠民工