城市及道路照明工程施工合同8篇.docxVIP

城市及道路照明工程施工合同8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就城市及道路照明工程施工承包给乙方有关事项，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.乙方在签订合同后，按照甲方提供的图纸和现场交底情况，编制工程施工组织设计，并按照施工组织设计施工，确保工期按时完成。

2.工程施工过程中，如遇下列情况，乙方需及时上报甲方，以便协商确定解决方案：

（1）重大设计变更；

（2）不可抗力因素；

（3）其他影响工程工期的因素。

三、质量与验收

1.乙方需严格按照施工图纸、技术规范和操作程序施工，确保工程质量符合相关标准。

2.工程竣工后，乙方需向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收申请，甲方在收到竣工验收申请后，组织相关人员进行竣工验收。

3.验收过程中，如发现工程质量不符合相关标准，乙方需按照甲方要求限期整改。

四、付款方式

1.甲方在工程开工前，向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

2.工程进度款根据工程实际完成情况进行支付，具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%款项。

4.乙方在收款时，需提供相应的发票和收据。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程进度款或竣工验收款，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工任务，需承担相应的违约责任。

3.如有其他违约行为，双方需协商确定相应的违约责任。

六、其他事项

1.工程施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，乙方需积极配合。

2.乙方需确保施工现场的安全和环保，遵守相关法规和规定。

3.本合同未尽事宜，双方需协商确定解决方案。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方需共同遵守合同条款，履行合同义务。

3.如遇特殊情况，需要终止合同，双方需协商确定解决方案。

八、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方需遵守相关法律法规和诉讼程序规定。

4.判决生效后，双方需履行判决结果。如有违反判决结果的行为，将依法承担相应的法律责任。

5.如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合相关标准，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。如因甲方原因导致乙方无法正常工作或遭受损失，甲方需承担相应的赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方城市及道路照明工程施工项目达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：城市及道路照明设施的安装、调试、维护等

4.承包范围：具体详见附件一《工程预算表》

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程采用的质量标准为国家和地方相关标准。

2.乙方应确保所承包工程的质量达到约定的标准，并承担相应的质量责任。

四、合同价款及支付方式

1.本工程的合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：

-合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

-乙方按合同约定完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款。

3.乙方应提供合法的税务发票，否则甲方有权拒绝支付。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工所需的水、电等基础设施。

-按照合同约定支付合同价款。

-对乙方的施工进度、质量和安全进行监督。

2.乙方权利和义务：

-按照合同约定完成城市及道路照明设施的安装、调试和维护工作。

-确保施工质量符合国家和地方相关标准