工程施工补充协议范本5篇.docx

工程施工补充协议范本5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及工程所在地的相关法律法规，甲乙双方就工程施工事项在《工程施工合同》的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，签订本补充协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、合同条款

1.合同价款及支付方式

（1）合同价款：_________元（大写：_________元整）。

（2）支付方式：银行转账。甲方在每次支付款项时，需向乙方提供书面付款通知，乙方收到付款通知后，向甲方出具正式发票。

2.竣工验收及保修期

（1）竣工验收：工程竣工后，乙方应提交完整的竣工验收资料，甲方应在收到资料的10个工作日内组织验收。验收标准为双方约定的《工程质量验收规范》。

（2）保修期：本工程的保修期为一年。保修期自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对工程承担保修责任。

3.违约责任

（1）甲方若未按时支付工程进度款或未按时交付施工图纸、材料等原因导致工程停工、窝工或延期开工的，每延误一天，甲方需向乙方支付违约金_________元。

（2）乙方若未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同约定的标准，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。同时，乙方需承担相应的返工费用。

4.其他条款

（1）安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担全部责任。

（2）文明施工：乙方应保证施工现场的整洁、有序，符合文明施工要求。如因乙方原因造成施工现场混乱，乙方需承担相应的整改费用。

（3）争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、补充条款

1.甲方提供的施工图纸、材料应符合设计要求和质量标准。如有质量问题或规格不符，乙方有权拒绝使用，由此造成的损失由甲方承担。

2.乙方在施工中应严格执行《工程施工质量验收规范》和《安全生产法》等相关法律法规，确保施工质量和安全生产。

3.双方应建立健全施工过程中的沟通协调机制，确保信息的及时传递和问题的及时解决。对于重大技术问题或施工方案调整，双方应共同协商确定。

4.乙方在保修期内应提供24小时电话值班服务，确保在接到维修通知后能够及时赶到现场进行抢修。保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。

5.对于甲方提出的合理变更要求，乙方应及时响应并调整施工方案。如变更涉及工程量增加或减少的，双方应签订书面变更协议，明确变更内容和结算方式。

6.双方应严格遵守合同条款和补充条款的规定，确保合同的顺利实施和双方权益得到保障。如一方违约导致合同无法按时履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

7.本补充协议与《工程施工合同》具有同等法律效力。如两者之间存在矛盾或冲突，以本补充协议为准。本补充协议未涉及的内容仍以《工程施工合同》为准。

8.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。双方应认真履行协议内容，确保工程的顺利进行和双方权益得到保障。

9.对于本补充协议中的未尽事宜或双方协商一致的变更内容，双方可另行签订书面补充协议进行补充或调整。补充协议与本补充协议具有同等法律效力。

10.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致工程停工、窝工或延期开工的，双方应协商确定处理办法并签订书面协议明确责任承担方。如协商不成的，可依法提起诉讼解决争议。但在此期间内所发生的费用由责任承担方承担。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经过友好协商，达成以下补充协议：

一、协议背景

本补充协议旨在明确双方在工程施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，减少纠纷，保护双方利益。

二、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

三、施工期限

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.总工期：______