农村自建房室内抹灰合同8篇.docx

农村自建房室内抹灰合同8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就农村自建房室内抹灰事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.承包范围：室内抹灰工程，包括墙面、顶棚抹灰等。

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：天

三、工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸和相关规范进行室内抹灰施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.乙方在施工中应做好质量检查记录，确保每一道工序都经过严格检查。

3.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。

四、合同价款及支付方式

1.工程总价：_________元（大写：_________元）。具体单价和数量根据实际发生并经过双方确认后结算。

2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方%的预付款；施工完成后，甲方支付乙方剩余的款项。

五、双方权利义务

1.甲方有权对施工进度和质量进行监督，乙方应积极配合。

2.乙方应按时提交施工计划、进度报表等必要文件。

3.乙方应确保施工现场的安全、文明施工。

4.甲方应按时支付合同价款，确保施工顺利进行。

5.双方应共同保护好施工现场的财产和设备，避免不必要的损失。

6.双方应积极配合，解决施工中出现的问题和困难。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.如因不可抗力导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应停止履行合同，等待法院判决。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保施工顺利完成。

3.如一方违约导致合同无法按时履行，另一方有权终止合同并要求赔偿相应损失。

4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

甲方（发包人）：_________（签字/盖章）

日期：_________

联系电话：_________

地址：_________

开户银行及账号：_________

税号：_________

发票方式：_________

结算方式：_________

付款方式：_________

其他约定：_________

附件：施工图纸及预算表

---

乙方（承包人）：_______（签字/盖章）

日期：_______

联系电话：_______

地址：_______

开户银行及账号：_______

税号：_______

发票方式：_______

结算方式：_______

付款方式：_______

其他约定：_______

篇2

甲方（房主）：__________________

身份证号码：__________________

乙方（施工方）：__________________

身份证号码：__________________

鉴于甲方需要对其农村自建房室内进行抹灰作业，现甲方委托乙方进行该项工作，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：位于甲方所在的农村自建房室内。

2.工程内容：室内抹灰作业，包括但不限于墙面、天花板等部位的抹灰处理。

3.工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。

二、工程要求

1.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及地方规范。

2.乙方需使用合格的建筑材料，不得使用劣质、假冒材料。

3.乙方在施工过程中应注意安全，遵守相关安全规定，确保施工期间的安全。

4.乙方应保护甲方室内原有的设施，如有损坏，应照价赔偿。

三、工程费用及支付方式

1.