地面防水施工合同5篇.docx

地面防水施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行地面防水施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：地面防水施工工程

2.工程地点：[具体施工地点]

3.工程内容：对甲方指定的地面进行防水施工处理

4.工程期限：自合同签订之日起[具体施工期限]天

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款金额]元，大写[合同价款大写]。该费用已包含人工、材料、机械使用等全部费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的[支付比例]作为预付款。剩余款项在乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后支付。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工全过程进行监督，确保施工质量符合标准要求。

（2）甲方需为乙方提供必要的工作条件和协助，确保施工顺利进行。

（3）甲方需按时支付合同约定的款项，确保乙方有足够的资金完成施工任务。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和协助，确保施工顺利进行。

（2）乙方需按照合同约定进行地面防水施工处理，确保施工质量符合标准要求。

（3）乙方需按时完成施工任务，确保施工进度符合甲方要求。

（4）乙方需对施工过程中的安全问题负责，确保施工过程中不对甲方或其他人员造成损害。

四、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同约定的款项或未提供必要的工作条件和协助，导致乙方无法按时完成施工任务或施工质量不符合标准要求，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

五、争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止：如一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权终止合同，并追究对方的法律责任。

七、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：双方应对本合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，不得向第三方泄露。

2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。

3.适用法律条款：本合同适用中华人民共和国法律法规。

4.争议解决条款：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。

5.合同修改条款：如需对合同进行修改或补充，双方应友好协商并签订书面协议。协议内容与原合同具有同等法律效力。

6.合同终止条款：如一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。若判决结果为违约方承担违约责任并赔偿损失，则违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。若判决结果为双方均有过错且无法继续履行合同，则双方应共同承担相应责任和损失。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方地面防水施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：地面防水施工

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式，负责地面防水施工所需的材料、设备、工具及施工人员的组织和管理。

三、施工期限

1.施工开始日期：_________

2.施工结束日期：_________

3.如遇不可抗力因素，导致施工无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

四、工程质量

1.乙方应确保施工质量符合《建设