路段修筑工程施工合同书8篇.docx

路段修筑工程施工合同书8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX，以下简称甲方

乙方（承包方）：XXXXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX

二、施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）因不可抗力因素导致无法施工。

三、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进。

3.工程完工后，乙方应提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收，确保验收工作顺利进行。

四、合同价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同价款为人民币XXXXXX元整。该价款已包括工程所需的人工、材料、机械等全部费用。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即组织施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应退还甲方已支付的预付款，并承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款XX%的违约金。如逾期超过XX天，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款XX%的违约金。如逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

3.工程质量不符合要求时，乙方应及时进行返修或加固处理，并承担相应的费用。同时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

4.甲方应按时向乙方支付款项，如因甲方原因造成付款延误，甲方应承担相应的违约责任。

5.乙方应确保施工场地的安全、文明施工，如因乙方原因造成安全事故或环境污染等后果时，乙方应承担相应的违约责任。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中如发生争议时，双方应首先进行友好协商。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。但不影响合同的继续履行。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

（3）因甲方不能按期供图、供料、设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX元）。

2.支付方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；乙方按合同要求施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。

4.甲方应在收到验收申请后XX天内组织验收，并提出验收意见。如果甲方在规定时间内未组织验收或未提出验收意见，则视为验收合格。

5.如验收不合格，乙方应按要求进行