牛羊注栏射施工合同6篇.docx

牛羊注栏射施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：一是因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；二是因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工；三是因甲方延期支付工程款项。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元。

2.支付方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方合同总金额的XX%；工程进行到XX%时，甲方再支付乙方合同总金额的XX%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%。

3.乙方在收到款项后，应当出具正规发票。

第四条双方负责事项

1.甲方负责事项：

（1）在开工前，甲方应做好场地平整工作，并拆除所有障碍物。

(2）负责办理施工队的入场手续，协调施工队与社区的关系。

(3）负责提供施工用水、用电及工具设备。

(4)如有特殊情况需提前与乙方协商。

2.乙方负责事项：

（1）服从甲方的安排，严格按照施工规范施工，确保工程质量。

(2)负责对施工设备、材料的保管和使用。

(3)如有特殊情况需提前与甲方协商。

第五条违约责任与赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方若违反合同规定，未达到合同要求，甲方有权要求乙方停工整改，并赔偿因此造成的损失。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程损失或人员伤亡，由乙方自行承担全部责任。

4.甲方若违反合同规定，擅自更改施工计划或要求乙方施工超出合同范围的内容，由此造成的经济损失由甲方承担。

5.乙方在施工过程中，如因不可抗力因素（如天灾、战争等）导致工程停工或延误工期，乙方应及时向甲方报告相关情况，双方协商解决方案。在协商期间，双方应本着友好合作的原则，共同应对困难。

6.合同生效后，若一方擅自变更或终止合同，需向另一方支付违约金XX元。若因此造成另一方经济损失的，违约方还需赔偿相应的经济损失。

7.对于因施工原因引起的周边建筑物损坏、管道破裂等意外情况，乙方应及时向甲方报告，并承担相应的维修费用。如因维修不及时或维修不当给甲方造成其他损失的，乙方应予以赔偿。

8.乙方在施工中应严格按照安全生产规范操作，确保施工现场的安全生产。如因乙方原因造成施工现场安全事故或人员伤亡的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

9.乙方在施工中应妥善保护甲方的财产和资料不受损失和泄露。如因乙方原因造成甲方的财产和资料损失或泄露的，乙方应承担相应的赔偿责任。

10.乙方在施工中应积极配合甲方的监督和管理人员的工作，确保施工顺利进行。如因乙方原因导致施工延误或质量问题的，乙方应承担相应的责任。

11.乙方在施工过程中应注意环境保护和节能减排工作。如因乙方原因造成环境污染或能源浪费的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

12.乙方在签订合同前应仔细核对甲方的施工图纸和要求确保对工程的规模和难度有充分的了解。如因乙方对工程的规模和难度估计不足导致施工延误或质量问题的，乙方应承担相应的责任。

13.乙方在签订合同前应明确告知甲方施工过程中的注意事项和潜在风险确保甲方对工程的实际情况有充分的了解。如因乙方未明确告知甲方相关注意事项和风险导致甲方产生误解或额外损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

14.乙方在施工过程中应严格按照合同约定和甲方的要求进行施工确保施工质量符合甲方的要求。如因乙方原因导致施工质量不符合合同约定的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

15.乙方在施工过程中应注意保护周围的环境卫生和公共秩序确保施工不会对周围环境和公共秩序造成不良影响。如因乙方原因导致施工对环境卫生和公共秩序造成不良影响的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

16.如有其他违约情况发生双方应友好协商解决方案协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼要