总包与分包铝合金门窗的协议书7篇.docx

总包与分包铝合金门窗的协议书7篇

篇1

甲方（总包方）：_________

乙方（分包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的铝合金门窗工程分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：铝合金门窗制作与安装

4.工程规模：_________

二、承包方式

1.甲方采用分包方式，将铝合金门窗工程分包给乙方。

2.乙方负责铝合金门窗的制作与安装，包括材料采购、加工制作、现场安装等全部工作。

3.甲方负责提供工程图纸、技术要求及现场协调等工作。

三、合同价款及支付方式

1.本工程采用固定单价合同，单价为：_________元/平方米。

2.乙方完成全部工程后，甲方支付乙方合同总价的95%作为工程进度款。剩余5%作为工程质保金，待工程保修期满后支付。

3.支付方式：银行转账。

四、工期及进度要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.甲方对乙方的施工进度进行考核，若乙方未能按时完成施工进度计划，甲方有权扣除乙方部分工程款作为违约金。

3.乙方应在施工前制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

五、质量保证及保修期

1.乙方应确保铝合金门窗工程符合施工图纸和技术要求，无重大质量问题。

2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，若存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。

3.本工程保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对工程进行免费维修。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应制定详细的安全施工措施和文明施工方案，并报甲方备案。在施工中应严格遵守安全操作规程和文明施工要求。

2.甲方有权对乙方的安全施工和文明施工进行监督，若存在安全隐患或文明施工不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改。

3.若因乙方原因造成安全事故或文明施工不符合要求，乙方应承担全部责任和损失。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲方若未按时支付工程进度款或工程质保金，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的全部损失。

2.乙方若未按时完成施工进度计划或存在重大质量问题，应按合同总价的10%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。

3.若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。若协商不成，双方均可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提供充分证据证明自己的主张。法院将根据证据情况作出判决。若判决结果与合同约定不符或无法执行，双方应再次友好协商解决问题。若协商不成，可再次向法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁解决争议。无论哪一方败诉，败诉方应承担因诉讼或仲裁给另一方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

八、其他约定事项：_________。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。如有未尽事宜或需补充协议，双方应友好协商解决并签订补充协议作为本合同的组成部分。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就铝合金门窗分包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：铝合金门窗制作、安装

二、工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.铝合金门窗安装工期：_________。

三、质量与检验

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行制作、安装。

2.乙方应接受甲方在施工过程中的管理，对甲方提出的与合同约定不符的要求应及时提出异议。

3.乙方应确保所承包工程的施工质量符合甲方要求，并达到国家相关标准。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付款项。

2.乙方应在合同签订后，向甲方提供完整的结算资料，以便甲方进行结算。

五、保修与维护

1.乙方应提供铝合金门窗制作、安装工程的保修服务，保修期为一年。在保修期内，乙方应对任何质量问题负责，并承担相应的维修费用。

2.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。

六、违约责任