自建房装饰装修合同6篇.docx

自建房装饰装修合同6篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方自建房的装饰装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.工程内容：对甲方自建房进行装饰装修，具体内容包括：_________

二、工程造价及付款方式

1.工程造价：大写_________元，小写_________元。

2.付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即大写_________元，小写_________元。

（2）工程进行至中期，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为中期款，即大写_________元，小写_________元。

（3）工程完工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项，即大写_________元，小写_________元。

三、工期及进度

1.工期：本工程自合同签订之日起计，工期为XX天。

2.进度：乙方应严格按照进度计划进行施工，确保工期按时完成。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准，并达到甲方的要求。

2.验收标准：工程完工后，甲方应按照以下标准进行验收：

（1）施工内容符合合同约定，无遗漏、无损坏。

（2）工程质量符合相关标准，无质量问题。

（3）环保性能符合要求，无环境污染。

五、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.赔偿标准：如因乙方的过错导致工程质量问题或未能按时完成工程，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：

（1）工程质量问题导致甲方需重新施工或维修的，乙方应承担全部费用。

（2）工期延误导致甲方无法按时入住的，乙方应按以下标准向甲方支付违约金：每逾期一天，支付违约金XX元。

（3）其他因乙方过错导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：因本合同引起的争议，双方同意由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

七、合同生效时间及变更、解除条件

1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.变更、解除条件：如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并签订书面协议。任何一方不得单方变更或解除本合同。如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。

八、其他约定事项

1.甲方应确保施工场地的安全，为乙方提供必要的工作条件。如因甲方原因造成乙方人身伤害或财产损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工期和质量符合要求。如因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

5.附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括施工图纸、设计文件等。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

乙方（承包人）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方自建房的装饰装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX。

2.工程内容：对甲方自建房进行装饰装修，具体内容包括但不限于墙面涂料、地面瓷砖、吊顶、厨房、卫生间等区域的装修。

3.工程规模：建筑面积约XXXX平方米。

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。该造价已包括工程所需的所有材料、人工费用，但不包括税金。

2.甲方在签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。剩余款项在竣工验收后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开具相应的收据，并在竣工验收后提供正式