住建部建设工程标准合同范本6篇.docx

住建部建设工程标准合同范本6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方[项目名称]建设工程的实施，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、技术标准与要求

1.甲方应根据国家、行业和地方的技术标准和要求，对乙方承包的建设工程提出具体的技术要求。具体要求包括施工图纸、设计说明、技术要求等，详见附件一。

2.乙方应按照国家、行业和地方的技术标准和要求，以及甲方提出的具体技术要求，实施建设工程。乙方应确保施工质量和进度，达到甲方要求的标准。

三、工期与进度

1.甲方应根据工程规模、技术要求和施工条件，确定合理的工期和进度要求。具体工期和进度要求详见附件二。

2.乙方应确保施工进度符合甲方的要求，按时完成建设任务。如有特殊情况需调整工期，应提前向甲方提交调整申请，并获得甲方同意。

四、质量与验收

1.甲方应对乙方的施工质量进行监督。乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求，严格执行施工规范和技术要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收，确保工程质量符合合同要求。验收过程中如发现质量问题，乙方应负责整改并承担相应的费用。

五、付款与结算

1.甲方应根据合同约定向乙方支付款项。具体付款方式和时间详见附件三。

2.乙方应在完成阶段性工作后，向甲方提交结算申请和相关证明材料。甲方应在收到申请后尽快进行结算，确保结算结果的准确性和公正性。结算过程中如存在争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、违约责任与赔偿

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项或未提供必要的技术支持和协作，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体违约责任和赔偿标准详见附件四。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合国家标准和甲方要求，应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体违约责任和赔偿标准详见附件四。

七、不可抗力与合同变更

篇2

建设工程施工合同

甲方（发包方）：XXXX置业有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

工程名称：XXXX花园住宅小区二期工程

签订时间：2024年5月10日

发包方（甲方）：XXXX置业有限公司

承包方（乙方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程项目

1.工程名称：XXXX花园住宅小区二期工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街

3.承包范围：详见技术要求及图纸。

4.承包方式：包工包料。

5.合同工期：2024年5月10日至2025年10月30日。

6.质量等级：优良。

7.合同价款：人民币壹仟贰佰万元整（￥1200万元）。

二、甲方责任

1.负责办理建设手续，领取相关证照。

2.负责向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

3.负责组织图纸会审及设计交底，对设计及施工中的问题及时解决。

4.负责协调现场各施工单位之间的关系。

5.负责按时支付工程款项。

6.负责对施工质量、进度进行监督。

7.负责组织工程竣工验收及资料移交工作。

8.负责办理工程竣工备案手续。

9.负责对乙方的施工资质、业绩、信誉进行审查，并确认其符合相关要求。

10.负责在合同签订后三日内向乙方支付预付款人民币壹仟万元整（￥1000万元）。

11.负责在乙方完成基础工程后七日内，向乙方支付基础工程款人民币贰仟万元整（￥2000万元）。

12.负责在乙方完成主体结构工程后七日内，向乙方支付主体结构工程款人民币叁仟万元整（￥3000万元）。

13.负责在乙方完成装饰装修工程后七日内，向乙方支付装饰装修工程款人民币贰仟万元整（￥2000万元）。

14.负责在乙方完成全部工程并验收合格后七日内，向乙方支付剩余工程款人民币壹仟万元整（￥1000万元）。

15.因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。