建设工程施工合同补充协议书5.docxVIP

PAGE

1-

建设工程施工合同补充协议书5

一、协议双方信息

(1)本协议双方为：甲方（施工方）和乙方（业主方）。甲方为具有相关资质的施工企业，注册资金为人民币壹亿元，拥有丰富的施工经验和良好的市场信誉。乙方为该建设工程项目的业主，注册资金为人民币伍亿元，项目总投资为人民币捌亿元。双方在前期已就建设工程施工合同达成一致，并按照相关法律法规完成了合同签订及备案手续。

(2)甲方在合同签订前已通过相关资质审查，具备承担本工程项目的施工能力。甲方项目经理具备一级注册建造师资格，具有丰富的项目管理经验，曾参与多个类似规模项目的施工管理，确保工程质量、安全、进度满足合同要求。乙方在合同签订前已对甲方进行了严格的考察，包括但不限于财务状况、施工业绩、人员配备等方面，确认甲方具备履行合同的能力。

(3)双方在签订本补充协议前，已就以下事项达成共识：甲方承诺严格按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定进行施工，确保工程质量；乙方承诺按照合同约定及时支付工程款项，并提供必要的施工条件。为保障双方权益，本协议中明确了双方的违约责任，如甲方未能按时完成工程，每逾期一天将支付乙方合同金额的千分之五作为违约金；如乙方未能按时支付工程款项，每逾期一天将支付甲方合同金额的千分之五作为违约金。

二、工程变更及追加合同内容

(1)工程变更方面，根据项目施工实际情况，双方经协商一致，对以下内容进行变更：原合同约定土建工程量为30万平方米，现因地质条件变化，实际土建工程量调整为35万平方米，增加的5万平方米工程量将在工程总价中按实际发生成本增加10%予以计算。此变更已得到相关部门审批，并对原施工进度计划进行了相应调整，预计工期将延长至12个月。

(2)追加合同内容主要包括新增配套设施的建设。乙方提出在原有基础上新增绿化工程和智能化监控系统，增加合同金额人民币伍佰万元。经双方商定，新增绿化工程将按照乙方提供的规划设计方案实施，智能化监控系统将由甲方指定的专业公司负责设计、施工和后期维护。新增工程内容的合同履行期限将根据实际进度和甲方资源情况进行调整。

(3)在合同履行过程中，因甲方原因导致工期延误，双方决定追加合同内容，对工期延误期间产生的相关费用进行约定。具体追加内容如下：由于甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方因延误造成的额外费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、窝工损失等。额外费用按实际发生额计算，甲方应在本协议签订之日起十个工作日内支付给乙方。同时，若工期延误导致合同约定的交付时间延迟，甲方还需支付乙方违约金，违约金按延误天数及合同总价的千分之五计算。

三、其他约定事项

(1)本补充协议中，双方特别约定了工程质量保证期。根据合同约定，工程竣工验收合格后，甲方提供的工程质量保证期为自竣工验收合格之日起三年。在此期间，若因甲方施工原因导致的工程质量问题，甲方应无条件进行维修和修复，直至满足合同及国家相关标准的要求。例如，若发现建筑结构存在裂缝、渗漏等问题，甲方必须在接到通知后五日内启动维修工作，确保在保证期内的问题得到妥善解决。为保证工程质量，双方还约定了定期的质量检查制度，每季度至少组织一次全面的质量检查，以确保工程质量符合合同要求。

(2)为了加强施工现场的安全管理，双方在补充协议中明确了安全责任和措施。甲方应确保施工现场符合国家有关安全生产的法律法规和标准，配备必要的安全设施和防护用品。例如，施工现场应设置明显的安全警示标志，配备符合标准的消防设施，并定期进行安全演练。乙方负责监督甲方执行安全措施，如发现安全隐患，乙方有权要求甲方立即整改。此外，若因甲方安全措施不到位导致事故发生，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

(3)本补充协议中还明确了合同争议解决机制。若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。双方约定，争议解决期间，除争议事项外，其他合同条款仍应继续履行。此外，双方同意在争议解决过程中，不得采取任何可能损害对方利益的行为。例如，若甲方在施工过程中出现质量问题，乙方不得擅自停止支付工程进度款，以免影响工程进度。同时，双方还约定了必威体育官网网址条款，任何一方不得泄露在合同履行过程中获得的对方商业秘密或技术秘密，确保双方商业利益不受侵害。