模板施工合同模板5篇.docx

模板施工合同模板5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行模板施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：根据甲方提供的施工图纸，乙方负责模板的制作、安装、拆除等工作。

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：自开工之日起，乙方应在规定工期内完成施工任务。

三、质量及技术要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行模板施工，确保施工质量符合设计要求和相关标准。

2.模板安装应牢固、平整、垂直，并具备足够的强度和稳定性，确保施工安全。

3.乙方应使用合格的模板材料，确保施工质量和使用寿命。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。该价款为包工包料价，包括模板制作、安装、拆除等费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付合同价款的50%作为预付款，剩余50%在竣工验收后支付。具体支付时间和方式如下：

（1）预付款：_________元，支付时间为合同签订后7个工作日内。

（2）竣工验收款：在乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方应在验收后7个工作日内支付剩余款项。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督、检查，确保施工质量符合设计要求和相关标准。

（2）甲方应按时向乙方支付合同价款，确保施工顺利进行。

（3）甲方应为乙方提供必要的工作条件和支持，确保施工顺利进行。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付合同价款，确保施工顺利进行。

（2）乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行模板施工，确保施工质量符合设计要求和相关标准。

（3）乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，确保施工顺利进行。

（4）乙方应妥善保管施工现场的材料和设备，确保施工顺利进行。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按时向乙方支付合同价款或未提供必要的工作条件和支持，导致施工无法进行或施工质量不符合设计要求和相关标准，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。具体赔偿标准如下：

（1）因甲方原因未能按时开工的，每逾期一日，甲方应支付合同价款千分之一的违约金给乙方。如违约金总额超过合同价款的5%，则按合同价款的5%计算违约金。

（2）因甲方原因未能按时竣工验收的，每逾期一日，甲方应支付合同价款千分之一的违约金给乙方。如违约金总额超过合同价款的5%，则按合同价款的5%计算违约金。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合设计要求和相关标准，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。具体赔偿标准如下：

（1）因乙方原因未能按时完成施工任务的，每逾期一日，乙方应支付合同价款千分之一的违约金给甲方。如违约金总额超过合同价款的5%，则按合同价款的5%计算违约金。

（2）因乙方原因施工质量不符合设计要求和相关标准的，乙方应无偿返修并赔偿因此给甲方造成的全部损失。具体赔偿标准由双方协商确定。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。具体管辖法院为_________人民法院。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的公正处理。

2.管辖法院的选择符合《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。双方一致同意由合同签订地的人民法院管辖本案的争议解决。具体管辖法院为_________人民法院。该管辖法院具备审理相关案件的专业能力和条件，能够确保案件的公正处理。同时，双方也认可该管辖法院的管辖结果具有法律效力，并愿意承担相应的法律责任和义务。

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

职务：[法人职务]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

职务：[法人职务]

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.