- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
混凝土浇筑施工承包合同5篇
篇1
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方承包给乙方的混凝土浇筑施工工程,达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程内容:混凝土浇筑施工
4.工程造价:_________
二、承包方式
1.乙方采用包工包料的方式承包该工程,包括混凝土材料采购、加工、运输、浇筑等全部工作。
2.乙方应自行承担施工所需的全部人力、物力、财力等费用。
三、工期要求
1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工,确保工期按时完成。
2.如因甲方原因造成工期延误,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
四、质量要求
1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行混凝土浇筑施工,确保施工质量符合要求。
2.甲方有权对施工质量进行监督,并提出改进意见,乙方应积极配合改进。
五、安全要求
1.乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工过程中人员和设备的安全。
2.甲方有权对乙方的安全施工进行监督,并提出改进意见,乙方应积极配合改进。
六、付款方式
1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体支付方式和时间如下:合同签订后支付预付款,施工完成后支付尾款。
2.如甲方未按时支付工程款项,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
七、违约责任
1.甲方和乙方应严格遵守合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。具体违约责任如下:违约方应赔偿守约方的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
2.因不可抗力因素导致违约的,违约方应在合理期限内通知对方,并提供相关证明材料,以便双方协商处理。
八、争议解决方式
1.甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决。如协商无果,可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式如下:争议双方应首先尝试友好协商,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应积极配合法院的调查和审理工作,确保案件的顺利进行。仲裁裁决具有法律约束力,双方应履行裁决结果。判决结果对双方具有法律约束力,双方应履行判决结果。如一方不履行判决结果,另一方有权向法院申请强制执行。
篇2
甲方:XXX(以下简称甲方)
乙方:XXX(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,达成如下合同条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:XXX混凝土浇筑施工
2.工程地点:XXX
3.承包范围:本工程采用包工包料方式,乙方负责混凝土浇筑施工,包括材料采购、运输、浇筑、养护等全部工序。
4.承包方式:本工程为单价承包,具体单价详见附件一。
二、合同工期
1.开工日期:XXXX年XX月XX日
2.竣工日期:XXXX年XX月XX日
3.合同工期:XX天
三、质量标准
1.乙方必须严格按照国家有关规范和标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2.乙方应接受甲方及监理单位的监督和管理,对存在质量问题及时整改。
3.工程质量应达到国家规定的质量验收标准。
四、合同价款及支付方式
1.本工程合同总价为人民币XXX元(大写:XXX),具体单价详见附件一。
2.甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付工程款。
3.乙方应向甲方提供合法的税务发票,否则甲方有权拒绝支付。
五、双方权利和义务
1.甲方应提供施工所需的场地、水电等必要条件,确保施工顺利进行。
2.甲方应按照合同约定及时支付工程款,确保乙方的合法权益。
3.乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量和进度。
4.乙方应遵守国家法律法规和甲方规章制度,确保施工安全。
5.乙方应积极配合甲方及监理单位的检查和验收工作,对存在问题及时整改。
六、违约责任
1.甲方未按照合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任。
2.乙方未按照合同约定进行施工,造成工程质量问题或延误工期,应承担相应的违约责任。
3.双方在履行合同过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决。
2.如果协商无果,任何一
文档评论(0)