假山施工合同书范文.docxVIP

PAGE

1-

假山施工合同书范文

一、合同双方基本信息

(1)本合同双方为：甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方系某房地产开发有限公司，乙方系某园林景观工程施工企业。甲方因开发项目需要，特委托乙方承担该项目的假山施工任务。甲方住所地为XX省XX市XX区XX路XX号，乙方住所地为XX省XX市XX区XX路XX号。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就假山施工的相关事宜达成如下协议。

(2)甲方负责提供假山施工所需的场地、水电气等基础设施，并对场地进行必要的平整和清理。乙方应按照甲方提供的场地条件和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。甲方应于施工前向乙方提供施工图纸、设计说明和施工技术要求等资料，乙方在收到上述资料后应及时进行施工准备。

(3)乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保施工安全、文明、有序。乙方应配备足够的施工人员和机械设备，确保工程进度和质量。甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应按期完成工程任务，并接受甲方对施工过程的监督检查。双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

二、工程概况及施工内容

(1)工程名称：某房地产开发项目景观假山工程。工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号。工程内容主要包括假山本体、假山基础、假山周边景观配套设施等。假山本体采用天然石材，以山水相依、错落有致为设计理念，总占地面积约为500平方米，假山高度最高点为8米。

(2)施工内容具体如下：首先进行假山基础施工，包括地基处理、基础浇筑等。然后进行假山主体结构施工，包括石材的切割、拼接、固定等。假山周边景观配套设施包括步道、亭台、廊架、座椅等。在施工过程中，需注意假山的排水、防水、防滑、抗震等安全性能。此外，还需进行绿化植被的种植和养护工作，确保假山与周边环境的和谐统一。

(3)施工进度安排：本工程预计施工工期为6个月，具体施工时间节点如下：第1个月完成假山基础施工，第2至3个月完成假山主体结构施工，第4个月进行假山周边景观配套设施建设，第5个月进行绿化植被种植和养护，第6个月进行工程收尾和验收。在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，合理调整施工进度计划。

三、合同条款

(1)合同工期：本合同约定的工期为6个月，自合同签订之日起计算。若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付合理的工期延误费用。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(2)工程质量：乙方应确保假山工程的质量达到国家相关标准和规范。在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。如发现工程质量问题，乙方应立即进行整改，直至满足甲方要求。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(3)工程款项：合同总价为人民币伍拾万元整。甲方应在合同签订后5个工作日内支付合同总价20%的预付款。工程进度款按实际完成工程量分期支付，每完成一定工程量后，甲方应支付相应比例的工程进度款。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付按日计算的违约金。

四、违约责任及争议解决

(1)违约责任：若甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付每日万分之五的违约金，直至支付完毕。若乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日万分之五的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。例如，若乙方延误工期30天，则应支付甲方相当于合同总价1.5%的违约金。若因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失金额的200%，并承担相应的法律后果。

(2)争议解决：本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务。如因争议导致工程停工，甲方有权要求乙方承担停工期间的人工、机械等费用。例如，若因争议导致工程停工30天，甲方有权要求乙方赔偿每日1万元人民币的费用。

(3)合同解除：在合同履行期间，任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失时，非违约方有权解除合同。合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理剩余工程款项和违约责任。例如，若乙方在施工过程中严重违反施工规范，造成甲方重大损失，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。同时，甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为造成的直接经济损失。