模板拆除协议书5篇.docx

模板拆除协议书5篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就模板拆除工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.拆除范围：_________

4.拆除要求：_________

二、合同工期

1.拆除起始日期：_________

2.拆除结束日期：_________

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

四、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方负责提供拆除工程的施工图纸和相关技术资料；

（2）甲方负责协调拆除工程与其他工程的关系；

（3）甲方负责监督乙方的拆除工作，确保拆除符合相关法规和标准；

（4）甲方负责支付乙方的合同价款。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术资料进行拆除工作；

（2）乙方负责确保拆除工程的安全性和稳定性；

（3）乙方负责在拆除过程中保护甲方和其他相关方的利益；

（4）乙方负责向甲方提供必要的施工记录和验收资料。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的技术资料，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按时完成拆除任务或拆除质量不符合合同约定，需承担相应的违约责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止条件：若一方违约，另一方有权提出终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

八、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.其他约定事项：_________。

篇2

甲方（发包人）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系人：[甲方公司联系人]

联系电话：[甲方公司联系电话]

乙方（承包人）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系人：[乙方公司联系人]

联系电话：[乙方公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，经甲乙双方协商，达成以下模板拆除协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.拆除范围：[拆除范围]

4.拆除要求：[拆除要求]

二、工期及进度

1.拆除期限：自协议签订之日起[拆除期限天数]天内完成。

2.进度计划：乙方应制定详细的拆除进度计划，并在每个阶段完成后向甲方提交进度报告。

三、质量与验收

1.拆除质量：乙方应确保拆除工作符合相关质量标准和安全要求。

2.验收标准：拆除完成后，乙方应提供详细的验收资料，甲方将在收到验收资料后[验收期限天数]天内组织验收。验收标准为：[验收标准]。

四、费用与支付

1.拆除费用：本协议下拆除工程的总费用为人民币[总费用]元。具体费用明细如下：[费用明细]。

2.支付节点：甲方将在以下节点向乙方支付款项：协议签订后支付[首付款金额]元；拆除进度过半时支付[中期款金额]元；拆除完成并通过验收后支付[尾款金额]元。

3.支付方式：乙方需提供相应的发票和结算资料，甲方通过银行转账方式支付款项。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付款项或提出不合理要求导致乙方无法按时完成拆除工作，甲方应支付相应的违约金。

2.乙方违约：如乙方未按时完成拆除工作或拆除质量不符合要求，乙方应支付相应的违约金。

六、争议解决

1.争议解决方式：如双方在履行协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间：争议解决期间，双方应继续履行协议中未发生争议的部分。

七、其他条款

1.安全保障：乙