造价员考证培训教材.ppt

第五章建设工程施工合同不可抗力事件(p174)在很多情况下，由不可抗力事件给承包商造成的损失应由业主承担。包括：自然灾害(如风、雨、地震等)超过了合同规定的认定为不可抗力的标准；(05单-36)社会动乱、暴乱等；施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品，或其他影响施工的地下障碍物。物价大幅度上涨，造成材料价格、人工工资大幅度上涨；国家的法律、法规、部门规章及有关进行计划修改和调整。第五章建设工程施工合同单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要，字字珠玑，但信息却千丝万缕、错综复杂，需要用更多的文字来表述；但请您尽可能提炼思想的精髓，否则容易造成观者的阅读压力，适得其反。正如我们都希望改变世界，希望给别人带去光明，但更多时候我们只需要播下一颗种子，自然有微风吹拂，雨露滋养。恰如其分地表达观点，往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时，或许已经不纯粹作用于演示，极大可能运用于阅读领域；无论是传播观点、知识分享还是汇报工作，内容的详尽固然重要，但请一定注意信息框架的清晰，这样才能使内容层次分明，页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简，也请使用分段处理，对内容进行简单的梳理和提炼，这样会使逻辑框架相对清晰。工期延长和延误的索赔(p175)由于特殊恶劣天气等原因，承包商可以要求延长工期，但不能要求索赔。有些延误时间并不影响关键线路的施工，承包商可能得不到延长工期的承诺，但如果承包商能提出证明其延误造成损失，就可能有权获得这些损失的赔偿。有时两种索赔可能混在一起，既可以要求延长工期，又可以获得对其损失的赔偿。如：第五章建设工程施工合同可以要求延长工期的延误包括：场地条件的变更，设计文件的缺陷；由于业主或建筑师的原因造成的临时停工；处理不合理的施工图纸而造成的耽搁；由于业主供应的设备和材料推迟到货；该工程项目其他主要承包商的干扰；场地的准备工作不顺利；和业主代表取得一致意见的工作变更；业主代表关于工程施工方面的变更等。以上延误，承包商具有要求费用补偿和工期适当延长的合法的权利。战争、罢工、异常恶劣气候等造成的工期拖延，应给承包商以适当推迟工期的权力，一般不能给承包商以收回损失费用的权力。第五章建设工程施工合同索赔的证据要求(p177)具备真实性；具备关联性；具备及时性；具备可靠性。索赔的处理方法(p178-179)协商谈判邀请中间人调解向仲裁机关申请仲裁第五章建设工程施工合同索赔费用的确定(p179)索赔费用均以赔偿或补偿实际损失为原则。实际损失可作为费用索赔值。实际损失包括直接损失和间接损失。第六章工程建设法律基本知识1、我国法律的形式(p182)单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。宪法单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。法律单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。行政法规单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。地方性法规行政规章第六章工程建设法律基本知识2、法律的构成(p183)任何法律关系均由主体、客体、内容三要素构成。(理解法律关系哪是主体，哪是客体，哪是内容)3、法人的概念和条件(p184)我国《民法通则》规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。（05单-30）法人应具备以下四个条件：依法成立有必要的财产和经费有自己的名称、组织机构和场所能够独立承担民事责任。第六章工程建设法律基本知识4、法律关系客体(p185)法律关系的客体是指：法律关系主体的权利和义务所指向的对象。(行为、财、物、智力成果)5、法律责任的3个特征(p187，05多-16)法律责任具有强制性法律责任由法律明文规定的法律责任是不履行法定义务的后果6、法律责任的类别(p187，07多-15)行政法律责任民事法律责任刑事法律责任经济法律责任第六章工程建设法律基本知识7、法律责任追究的原则(p188)责任法定原则责任自负原则责任平等原则重在教育原则8、工程承发包模式(p188)平行承发包设计或施工总分包设计施工一揽子承包工程项目总承包管理设计或施工单位组成联合体总承包江苏省辖区内下列工程必须实行监理，其他建设工程项目鼓励实施监理(p192)大、中型工程和重点建设工程项目；重要的市政、公用工程项目；高层建筑、三幢以上（含三幢）成片住宅或单体2000平方米以上的住宅工程项目；国有、集体资产参与投资的且项目总投资在500万元以上的