2025年度内外墙装修工程工期延误赔偿合同.docx

2025年度内外墙装修工程工期延误赔偿合同

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、工期延误赔偿描述

1.工期延误定义

本合同所指工期延误，是指乙方未能在合同约定的工期内完成工程。

2.赔偿标准

乙方每延误一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。

3.通知与证明

乙方应在工期延误后立即通知甲方，并提供相应的证明材料。

二、工期延误赔偿流程

1.通知

乙方应在工期延误后立即以书面形式通知甲方，并说明延误的原因和预计的完成时间。

2.审查

甲方在收到乙方通知后，应在______个工作日内对延误原因进行审查。

3.确认

甲方确认乙方延误事实后，乙方应按照本合同约定支付违约金。

三、工期延误赔偿支付

1.支付方式

乙方应将违约金支付至甲方指定的账户。

2.支付时间

乙方应在确认延误事实后的______个工作日内支付违约金。

四、其他

1.争议解决

本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程，并对工期延误情况进行监督。

有权在乙方未按照合同约定完成工程的情况下，要求乙方支付工期延误赔偿金。

义务：

在乙方完成工程后，对工程质量进行验收，并按照合同约定支付工期延误赔偿金。

为乙方提供必要的施工条件，如施工场地、水电供应等。

2.乙方权利与义务

权利：

在工期延误的情况下，有权要求甲方按照合同约定支付工期延误赔偿金。

有权在甲方未支付工期延误赔偿金的情况下，暂停工程或要求解除合同。

义务：

按照合同约定的工期完成工程，确保工程质量符合要求。

在工期延误的情况下，及时通知甲方，并提供相应的补救措施。

六、工期延误赔偿计算与支付

1.赔偿计算

工期延误赔偿金按照合同约定的赔偿标准计算，即每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的______%作为赔偿金。

2.支付方式

甲方应在收到乙方工期延误通知后______个工作日内支付赔偿金。

七、争议解决

1.协商

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

2.仲裁

如协商不成，双方可选择提交仲裁委员会仲裁。

3.诉讼

如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.终止

（1）合同约定的工期延误赔偿金支付完毕；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）法律法规规定的其他情形。

九、工期延误赔偿合同的变更与解除

1.变更

本工期延误赔偿合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

2.解除

除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、工期延误赔偿合同中的不可抗力

1.定义

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。

十一、工期延误赔偿合同的争议解决

1.协商

本工期延误赔偿合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.诉讼

若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。

十二、工期延误赔偿合同的必威体育官网网址条款

1.必威体育官网网址内容

双方应对在合同履行过程中知悉的对方工期延误赔偿方案、工程进度信息以及其他机密信息（包括但不限于赔偿计算方法、工程延误原因等）予以必威体育官网网址。

2.必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。

十三、工期延误赔偿合同的生效与有效期

1.生效

本工期延误赔偿合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

2.有效期

本工期延误赔偿合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。

甲方代表（签