写字楼翻新工程施工合同7篇.docx

写字楼翻新工程施工合同7篇

篇1

甲方（业主）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方写字楼翻新工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币_________元整（￥_________）。

2.支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：

（1）签订合同后，甲方应支付乙方工程总造价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。

（2）工程过半时，甲方应支付乙方工程总造价的50%，即人民币_________元整（￥_________）。

（3）工程竣工并通过验收后，甲方应支付乙方剩余的20%款项，即人民币_________元整（￥_________）。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。

2.工程质量验收标准应按照《建筑工程施工质量验收规范》执行。

3.甲方应在工程竣工后进行验收，并签署验收报告。如有需要，甲方可聘请第三方机构进行工程质量检测。

五、施工合同变更及解除

1.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决方案。如需变更施工合同，双方应签订书面变更协议。

2.如甲方需提前解除施工合同，应提前书面通知乙方，并按照合同约定支付乙方已完成工程的款项及相应费用。如乙方需提前解除施工合同，应提前书面通知甲方，并承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额的5‰作为违约金。如甲方逾期超过30日未支付款项，乙方有权解除施工合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的5‰作为违约金。如乙方逾期超过30日未完成工程，甲方有权解除施工合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在施工合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为_________人民法院。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（业主）：_________（签字/盖章）

乙方（施工单位）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（业主）：[甲方名称]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方写字楼的翻新工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起[施工日期]天内完成。

2.延期施工：如因不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时向甲方说明原因，并提供相应的证明材料，以便甲方根据实际情况进行调整。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币[工程造价]元整。该造价已包括材料费、人工费、管理费及税金等全部费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后[支付节点1]，向乙方支付工程造价的[支付比例1]；在工程施工完成后[支付节点2]，向乙方支付工程造价的[支付比例2]。剩余款项在竣工验收后[支付节点3]内结清。

四、施工要求及质量保证

1.乙方应严格按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.乙方应建立健全施工质量控制制度，对施工过程中的质量问题及时发现并处理。

3.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，如发现问题，应及时向乙方提出，乙方应及时进行整改。

4.