施工合同烟囱施工合同8篇.docx

施工合同烟囱施工合同8篇

篇1

施工合同

甲方（建设单位）：XXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX有限公司烟囱施工

2.工程地点：XXXX工业园区

3.承包范围：烟囱的拆除、新建及相应的配套设施建设

4.承包方式：包工包料

5.工期：自本合同签订之日起，XX个月内完成全部工程

二、甲方责任

1.提供施工所需的水、电等基础设施，并保证乙方正常施工

2.负责协调当地政府及周边居民关系，确保施工顺利进行

3.按合同约定支付工程款

三、乙方责任

1.负责烟囱的拆除、新建及配套设施的建设

2.保证施工质量，确保烟囱的稳定性和安全性

3.负责施工过程中的安全防护措施，确保施工安全

4.按合同约定完成施工任务，并及时向甲方提交竣工验收报告

四、工期与进度

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务

2.如因甲方原因导致工期延误，乙方应书面通知甲方，并协商解决

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求

2.施工完成后，乙方应及时向甲方提交竣工验收报告，并配合甲方进行验收

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任

六、工程款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XXXX元整（￥XXXX）

2.甲方应按照以下方式支付工程款：

（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币XXXX元整（￥XXXX）

（2）乙方完成烟囱拆除后，甲方支付乙方进度款人民币XXXX元整（￥XXXX）

（3）乙方完成烟囱新建及配套设施建设后，甲方支付乙方剩余款项人民币XXXX元整（￥XXXX）

3.乙方应向甲方提供相应的发票和收款凭证

4.如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方支付逾期付款违约金。

七、违约责任

1.如因甲方原因导致合同解除，甲方应支付乙方已完成工程量对应的款项，并承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因导致合同解除，乙方应返还甲方已支付的所有款项，并承担相应的违约责任。

3.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.在执行本合同过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

施工合同

甲方（发包方）：中电投电力工程有限公司

乙方（承包方）：中冶集团建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就中电投电力工程有限公司烟囱施工事宜，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：中电投电力工程有限公司烟囱施工工程

2.工程地点：中电投电力工程有限公司厂区

3.工程内容：烟囱施工，包括基础、主体结构、内部防腐处理、安装附件等

4.工程质量：按照甲方要求及国家相关标准执行

5.工期：自合同签订之日起，按照甲方要求的工期完成施工任务

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的全部材料和设备，并承担施工过程中的全部费用。

2.乙方应确保施工质量和进度，按照甲方要求完成施工任务。如因乙方原因造成施工延误或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程总造价为人民币（大写）壹仟贰佰万元整，（小写）12,000,000元。该价款已包括施工所需的全部材料和设备费用，以及施工过程中的全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币（大写）陆佰万元整，（小写）6,000,000元。剩余50%的价款，即人民币（大写）陆佰万元整，（小写）6,000,000元，在乙方按照合同约定完成施工任务后，经甲方验收合格并出具验收报告后支付。

四、质量保证及保修期

1.乙方应确保施工