机房建设工程施工协议8篇.docx

机房建设工程施工协议8篇

篇1

甲方（业主方）：__________________公司

乙方（承包方）：__________________公司

鉴于甲方需建设机房工程，经过甲乙双方充分协商，本着平等互利的原则，达成以下协议条款，以兹信守。

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程。

2.工程地点：__________________。

3.工程内容：机房设计、设备采购、安装、调试及后期维护等。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。如遇不可抗力因素，工程延期需经甲方同意。

三、工程造价及付款方式

1.工程造价：__________________元（大写：_________________________元整）。具体明细及报价见附件《机房建设工程造价明细表》。

2.付款方式：分期支付。工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程要求及规范

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。

2.乙方需确保施工过程中安全措施到位，防止事故发生。因施工造成的人身伤亡事故由乙方承担全部责任。

3.乙方应严格遵守工程进度安排，确保按期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

4.施工过程中，乙方应接受甲方的监督与检查，确保工程进度和质量符合要求。如发现不符合要求的情况，乙方应立即整改。

五、工程保修与维护

1.工程竣工后，乙方提供一年的保修期。在保修期内，如因施工质量问题导致的故障，乙方负责免费维修。保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

2.甲方在使用过程中发现任何问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快予以解决。如因乙方未能及时解决问题造成的损失，由乙方承担相应责任。

六、违约责任

1.若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。逾期超过三个月的，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任。

2.若乙方未按约定完成施工任务或工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金并承担由此造成的损失。违约金金额为工程总造价的百分之十。如因乙方违约导致合同解除的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。若甲方要求继续履行的，乙方应按甲方要求完成施工任务并承担违约责任。

七、争议解决方式

本协议的履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应履行。

八、其他条款

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议中的附件与正文具有同等法律效力。本协议的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行。其他未尽事宜按照国家有关法律、法规执行。

甲方（盖章）：_________________________法定代表人：_________________________签订日期：_______年_______月_______日签订地点：_______

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就机房建设工程施工承包给乙方有关事项，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

二、工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日结束。

2.如有下列情况，工期相应顺延：

（1）因人力不可抗拒因素而延误工期；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工进度；

（3）因甲方提供的材料、设备或配件未能及时进场而影响施工进度。

三、工程质量

1.本工程质量经双方研究要求达到优良等级。

2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代