有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共53页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
二零二四年度停工补偿与工程进度恢复协议
本合同目录一览
1.协议概述
1.1协议目的
1.2协议范围
1.3协议期限
2.停工原因及确认
2.1停工原因
2.2停工确认程序
2.3停工期限
3.停工期间费用处理
3.1工人工资及福利
3.2设备租赁及维护费用
3.3材料采购及仓储费用
3.4其他相关费用
4.停工补偿方式
4.1补偿金额
4.2补偿支付方式
4.3补偿支付期限
5.工程进度恢复
5.1工程进度恢复目标
5.2工程进度恢复计划
5.3工程进度恢复措施
6.工程进度监控与调整
6.1工程进度监控
6.2工程进度调整程序
6.3工程进度调整措施
7.质量控制与验收
7.1质量控制要求
7.2质量验收程序
7.3质量验收标准
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决程序
8.3争议解决期限
9.违约责任
9.1违约行为
9.2违约责任承担
9.3违约责任追究程序
10.合同解除
10.1合同解除条件
10.2合同解除程序
10.3合同解除后果
11.合同生效及终止
11.1合同生效条件
11.2合同终止条件
11.3合同终止程序
12.必威体育官网网址条款
12.1必威体育官网网址内容
12.2必威体育官网网址期限
12.3违约责任
13.法律适用与管辖
13.1法律适用
13.2管辖法院
14.其他约定事项
14.1其他条款
14.2其他约定事项说明
第一部分：合同如下：
1.协议概述
1.1协议目的
本协议旨在明确双方在2024年度工程停工期间的权利和义务，确保工程进度恢复的顺利进行，并妥善处理停工期间产生的相关费用。
1.2协议范围
本协议适用于甲方（施工单位）与乙方（业主方）在2024年度合作的建设工程项目，包括但不限于停工原因确认、停工补偿、工程进度恢复等事项。
1.3协议期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程恢复至正常施工状态并完成竣工验收之日止。
2.停工原因及确认
2.1停工原因
停工原因包括但不限于：政策法规调整、自然灾害、不可抗力事件、合同约定原因等。
2.2停工确认程序
发生停工情况时，甲方应在24小时内向乙方报告，并提供相关证明材料。乙方应在收到报告后3个工作日内进行确认。
2.3停工期限
停工期限根据停工原因及实际情况确定，最长不超过6个月。
3.停工期间费用处理
3.1工人工资及福利
停工期间，甲方应按国家相关规定支付工人工资及福利，不得拖欠。
3.2设备租赁及维护费用
停工期间，甲方应负责设备的租赁和维护，费用由甲方承担。
3.3材料采购及仓储费用
停工期间，甲方应负责材料的采购和仓储，费用由甲方承担。
3.4其他相关费用
停工期间产生的水电费、场地租赁费等其他相关费用，由甲方承担。
4.停工补偿方式
4.1补偿金额
停工补偿金额按实际停工天数计算，每日补偿金额为工程合同总价款的万分之五。
4.2补偿支付方式
停工补偿金采用分期支付方式，甲方在每月末向乙方支付当月停工补偿金。
4.3补偿支付期限
停工补偿金支付期限为停工期间，自停工开始之日起至工程恢复至正常施工状态之日止。
5.工程进度恢复
5.1工程进度恢复目标
工程进度恢复目标为在停工结束后3个月内恢复至正常施工状态。
5.2工程进度恢复计划
甲方应根据实际情况制定详细的工程进度恢复计划，报乙方审批。
5.3工程进度恢复措施
6.工程进度监控与调整
6.1工程进度监控
乙方应定期对工程进度进行监控，发现进度偏差时，应及时与甲方沟通，采取调整措施。
6.2工程进度调整程序
工程进度调整程序如下：乙方提出调整建议，甲方进行评估，双方协商确定调整方案。
6.3工程进度调整措施
工程进度调整措施包括但不限于：延长工期、调整施工顺序、增加资源投入等。
8.争议解决
8.1争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决程序
争议发生后，双方应尽最大努力通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权在争议发生后30日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.3争议解决期限
争议解决期限自争议发生之日起计算，应在6个月内解决。如因特殊情况需延长解决期限，双方应另行协商一致。
9.违约责任
9.1违约行为
9.2违约责任承担
发生违约行为时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。
9.3违约责任追究程序
违约责
文档评论（0）