职工之家建设合同8篇.docx

职工之家建设合同8篇

篇1

甲方（建设单位）：XXXXXXX

乙方（施工单位）：XXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保职工之家建设项目的顺利进行，甲、乙双方就项目建设施工事项进行协商，达成如下协议：

一、项目名称：职工之家建设项目

二、项目地点：XXXXXXX

三、项目规模：XXXXXXX

四、项目内容：包括职工活动中心、职工餐厅、职工宿舍等配套设施的建设。

五、建设工期：自合同签订之日起，建设工期为XX个月。

六、工程造价：本次职工之家建设项目的总预算为人民币XX元。

七、付款方式：甲方将按照项目建设的进度，分阶段向乙方支付款项。具体支付时间和金额，由双方协商确定。

八、违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

九、争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。

甲方（建设单位）：XXXXXXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（施工单位）：XXXXXXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

一、项目概况与建设规模

本次职工之家建设项目位于XXXXXXX，占地面积XXXX平方米，总建筑面积XXXX平方米。项目内容包括职工活动中心、职工餐厅、职工宿舍等配套设施的建设。具体建设规模根据甲方需求进行规划，确保满足职工日常活动、用餐和住宿的需求。

二、建设工期与进度安排

1.工期要求：自合同签订之日起，建设工期为XX个月。乙方需按照工期要求完成项目建设任务。

2.进度安排：乙方需制定详细的项目建设进度计划，并在实施过程中进行严格控制。甲方将定期对各阶段建设进度进行检查，确保项目建设按时完成。

3.竣工验收：项目完成后，乙方需提交竣工验收申请，甲方将组织相关人员进行验收。验收合格后，项目方可投入使用。

三、工程造价与支付方式

1.总预算：本次职工之家建设项目的总预算为人民币XX元。乙方需按照总预算要求完成项目所有建设内容。

2.支付方式：甲方将按照项目建设的进度，分阶段向乙方支付款项。具体支付时间和金额，由双方协商确定。乙方需向甲方提供合法有效的税务发票作为收款凭证。

3.预算调整：如因设计变更、材料价格上涨等不可抗力因素导致项目预算增加，乙方需提交预算调整申请，甲方将在核实情况后予以批准或协商解决方案。

四、违约责任与损失赔偿

1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。具体包括合同无法按时履行、工程质量不符合要求等情况。乙方需承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.损失赔偿：如因乙方原因导致项目无法按时完成或工程质量不符合要求，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。同时，乙方还需承担相应的法律责任和处罚。

五、争议解决与管辖法院

1.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守中国相关法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。同时，双方还需承担各自的诉讼成本和费用。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

篇2

甲方（建设单位）：_____________________

乙方（承建单位）：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担职工之家的建设工程项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：职工之家建设工程项目。

2.工程地点：_____________________。

3.工程内容：包括职工宿舍、餐厅、活动室、健身房等职工福利设施的建设。

4.工程规模：具体规模根据甲方提供的规划图纸及施工方案进行建设。

二、合同价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币_________元（大写：_____________________元整）。该造价已包括人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。

2.支付方式：甲方应按照工程进度分期支付工程款，具体支付节点及比例为：工程开工前支付预付款______%；工程进度达到______%时支付______%；工程竣工验收合格后支付尾款。

三、