简单装修合同样本6篇.docx

简单装修合同样本6篇

篇1

#甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

#乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

一、合同背景

甲方委托乙方进行简单装修工程，双方经过友好协商，达成以下协议。本装修合同样本旨在明确双方的权利和义务，确保装修工程的顺利进行。

二、工程概况

1.工程名称：简单装修工程

2.工程地点：_________

3.装修面积：_________平方米

4.装修预算：_________元

5.开工日期：_________年__月__日

6.竣工日期：_________年__月__日

7.付款方式：_________

8.保修期限：_________年

三、双方职责

1.甲方职责：

-提供装修所需的全部资料，确保资料的完整性和准确性。

-按时完成装修款项的支付。

-负责施工期间的协调和管理。

-对装修质量进行监督。

-负责竣工验收。

2.乙方职责：

-按照甲方要求，按时完成装修任务。

-确保装修质量符合相关标准。

-遵守施工场地的安全规定。

-负责施工期间的垃圾清理工作。

-保修期内负责维修工作。

四、施工要求

1.施工工序：乙方应严格按照以下工序施工：设计、拆改、水电改造、木制作、油漆、安装等。

2.材料要求：乙方应使用符合相关标准的环保材料，并提供材料的检验报告。

3.施工周期：乙方应在开工日期内完成施工任务，并确保施工进度符合甲方要求。

4.安全施工：乙方应严格遵守施工场地的安全规定，确保施工期间的安全。

5.竣工验收：乙方应在竣工日期前完成全部施工任务，并提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后及时进行验收，确保装修质量符合相关标准。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时完成装修款项的支付或对施工质量的监督不到位，导致装修进度延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未按时完成装修任务或施工质量不符合相关标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.其他违约情况：双方共同协商解决方案，确保装修工程的顺利进行。

六、争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试通过友好协商解决。

2.仲裁解决：如协商无果，双方可提交至相关仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守裁决结果。

3.诉讼解决：如仲裁仍无法解决双方争议，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应共同遵守合同条款，确保装修工程的顺利进行。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方的权益得到保障。

八、其他条款

1.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容及履约过程中获知的对方商业机密和技术秘密必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。必威体育官网网址期限为工程竣工验收后5年内。

2.补充条款：本合同未尽事宜，双方可协商补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。补充条款应由双方签字盖章确认。

3.合同修改：本合同一经签字盖章，原则上不得修改。如确需修改，双方应协商达成一致意见后，以书面形式进行修改，修改后的合同应重新签字盖章确认。修改部分不影响其他部分的效力。

4.法律适用与管辖：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。如发生争议协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。判决和执行期间的一切费用由败诉方承担。判决和执行期间的一切费用由败诉方支付。判决和执行期间的一切费用由败诉方负担。判决和执行期间的一切费用由败诉方承担。判决和执行期间的一切费用由败诉方支付。判决和执行期间的一切费用由败诉方负担。判决和执行期间的一切费用由败诉方承担。判决和执行期间的一切费用由败诉方支付。判决和执行期间的一切费用由败诉方负担。判决和执行期间的一切费用由败诉方承担。判决和执行

篇2

甲方（发包方）：______________