二零二四年度工程停工补偿及合同解除协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度工程停工补偿及合同解除协议

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期及生效日期

1.3工程停工原因及范围

1.4停工期间双方责任划分

1.5停工补偿计算方法

1.6停工期间工程进度及验收

1.7停工期间合同履行及变更

1.8停工期间费用承担及结算

1.9合同解除条件及程序

1.10合同解除后的责任及义务

1.11合同解除后的工程移交

1.12合同解除后的争议解决方式

1.13合同解除后的合同终止

1.14合同解除后的其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（工程所有人）：名称、地址、法定代表人或授权代表姓名、联系方式

1.1.2乙方（工程承包人）：名称、地址、法定代表人或授权代表姓名、联系方式

1.1.3合同签订日期：2024年X月X日

1.1.4合同生效日期：合同签订之日起生效

1.2工程停工原因及范围

1.2.1停工原因：因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致的工程停工

1.2.2停工范围：涉及停工的具体工程部位、工程量及工期延误情况

1.3停工期间双方责任划分

1.3.1甲方责任：负责提供停工期间的必要条件，确保乙方能及时恢复施工

1.3.2乙方责任：负责停工期间的工程维护、保管及安全防护工作

1.4停工补偿计算方法

1.4.1

停工补偿标准：按照工程停工期间实际发生的直接经济损失进行补偿

1.4.2补偿计算公式：补偿金额=停工期间实际发生的直接经济损失×补偿比例

1.5停工期间工程进度及验收

1.5.1停工期间工程进度：乙方应按照合同约定继续推进工程进度，确保工程按期恢复施工

1.5.2工程验收：停工期间工程恢复施工后，应按照合同约定进行验收

1.6停工期间合同履行及变更

1.6.1合同履行：停工期间，双方应继续履行合同约定的各项义务

1.6.2合同变更：因停工原因导致合同履行出现重大困难的，双方可协商变更合同内容

1.7停工期间费用承担及结算

1.7.1费用承担：停工期间，甲方应按照合同约定支付乙方停工期间的工程款及补偿费用

1.7.2结算方式：停工期间费用结算采用按月结算的方式，双方应在每月末进行结算并支付当月费用

1.8合同解除条件及程序

a)甲方未按合同约定支付工程款或补偿费用；

b)乙方未按合同约定履行停工期间的工程维护和恢复施工义务；

c)双方协商一致，经书面同意解除合同；

d)发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。

1.8.2解除程序：任何一方要求解除合同时，应提前X天书面通知对方，并说明解除原因。双方应在收到通知后X天内召开会议，协商解决合同解除事宜。

1.9合同解除后的责任及义务

1.9.1甲方责任：在合同解除后，甲方应支付乙方至解除之日为止的工程款及补偿费用。

1.9.2乙方责任：在合同解除后，乙方应按照合同约定完成剩余工程，并确保工程质量符合要求。

1.10合同解除后的工程移交

1.10.1工程移交：合同解除后，乙方应将已完成的工程及材料、设备等移交给甲方。

1.10.2移交手续：工程移交时应办理相关手续，包括但不限于工程验收、资料移交等。

1.11合同解除后的争议解决方式

1.11.1争议解决：合同解除后，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

1.11.2协商不成：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1.12合同解除后的合同终止

1.12.1合同终止：合同解除后，合同约定的权利义务终止，但双方应履行合同解除后的义务。

1.13合同解除后的其他约定事项

1.13.1必威体育官网网址条款：双方对本合同内容负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

1.13.2通知送达：除合同另有约定外，所有通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。

1.14合同解除后的其他约定事项

1.14.1合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

1.14.2合同解释：本合同如有歧义，应以书面解释为准。

1.14.3合同变更：本合同任何条款的变更，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

第二部分：第三方介入后的修正

1.15第三方介入的概念与范围

1.15.1第三方概念：在本合同中，第三方指的是除甲乙双方外的其他个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。

1.15.2第三方介入范围：第三方介入可涉及工程停工补偿、合同解除、争议解决等合同相关