施工合同水电安装施工合同水电安装合同范本5篇.docx

施工合同水电安装施工合同水电安装合同范本5篇

篇1

水电安装施工合同

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

签订日期：[签订日期]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：水电安装施工，包括给水、排水、电气等系统的安装。

4.工程造价：[工程造价]元。

5.施工期限：自合同签订之日起，乙方需按照合同约定的工期完成施工任务。

二、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

-负责提供施工所需的水、电等基本条件。

-负责协调施工现场的关系，确保施工顺利进行。

-负责按照合同约定支付乙方的施工款项。

2.乙方责任与义务：

-负责按照合同约定的施工期限完成施工任务。

-负责确保施工质量符合相关标准和要求。

-负责对施工过程中的安全问题负责，确保施工人员和设备的安全。

-负责提供必要的施工资料和文件，协助甲方进行竣工验收。

三、施工要求和技术标准

1.技术要求：乙方需按照国家和地方的相关技术标准进行水电安装施工，确保施工质量符合标准。

2.材料要求：乙方需使用合格的建筑材料和设备，确保施工质量的稳定性和可靠性。

3.施工工序：乙方需按照甲方要求的施工工序进行，确保施工进度和质量的控制。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：[合同价款]元。

2.支付方式：甲方需按照合同约定支付乙方的施工款项，具体支付时间和金额如下：

-预付款：[预付款金额]元，合同签订后支付。

-中期款：[中期款金额]元，施工完成50%后支付。

-尾款：[尾款金额]元，竣工验收合格后支付。

五、违约责任与赔偿

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付施工款项，需向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。同时，甲方需赔偿乙方因违约所造成的实际损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。同时，乙方需赔偿甲方因违约所造成的实际损失。

六、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同项下争议由[管辖法院名称]管辖。

七、合同生效与终止

1.合同生效条件：合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止条件：双方协商一致后，可以解除本合同。合同解除后，双方需按照合同约定进行结算和清理。如有未履行的义务，双方应继续履行完毕。如有因违约造成的损失，违约方应赔偿另一方因违约所造成的实际损失。

篇2

水电安装施工合同

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方公司法定代表人]

联系电话：[甲方公司联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方公司法定代表人]

联系电话：[乙方公司联系电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：水电安装施工

#工程质量要求：

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸进行水电安装施工，确保施工质量符合设计要求和相关标准。

2.乙方应使用优质的材料和设备，确保施工质量的稳定性和可靠性。

3.乙方应提供施工过程中的必要检测和技术支持，确保施工质量的可控性和安全性。

#工程进度要求：

1.乙方应根据甲方提供的施工进度计划，合理安排施工工序，确保施工进度符合计划要求。

2.乙方应每月向甲方提交施工进度报告，如实反映施工进展情况。

3.乙方应积极配合甲方的现场管理和协调，确保施工顺利进行。

#工程价款及支付方式：

1.工程价款：[工程价款总额]元。具体费用包括设计费、材料费、施工费等。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程价款：

-预付款：[预付款金额]元，合同签订后支付。

-中期款：