公墓建设承包合同5篇.docx

公墓建设承包合同5篇

篇1

甲方：XXXX公墓管理处

乙方：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在协商一致的基础上，就甲方将公墓建设工程项目发包给乙方，特订立本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程名称：XXXX公墓建设工程。

第二条工程地点：XXXX公墓。

第三条工程范围：本合同工程范围依据甲方提供的施工图纸和甲方有关部门的文件资料，包括但不限于以下内容：公墓主体工程及配套设施的建设。具体内容以双方确认的施工图纸为准。

第四条工程承包方式：本工程采用包工包料方式承包，即乙方负责工程的全部施工任务，包括但不限于人工、材料、机械设备的供应与维护，以及施工现场的管理等。

第五条工程期限：本工程开工日期以甲方开工令为准，竣工日期为XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素或甲方原因，工期可相应顺延。

第六条工程质量要求：本工程质量应达到国家相关标准，并确保验收合格。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工并承担相应责任。

第七条工程价款及支付方式：

1.本工程总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。此价格已包含所有材料、人工、机械等费用。

2.支付方式：甲方按乙方完成工程量的XX%支付工程进度款，剩余XX%的款项在工程竣工验收合格后一次性付清。

第八条双方权利和义务：

1.甲方权利和义务：甲方应提供施工图纸及有关部门的文件资料，并负责协调周边关系；甲方应按照合同约定支付工程款。

2.乙方权利和义务：乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量；乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务；乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

第九条违约责任：

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工，直至甲方支付全部应付工程款为止。因此造成的损失由甲方承担。

2.乙方违约责任：乙方如未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方进行返工或采取其他补救措施，并由乙方承担因此造成的全部损失。

第十条争议解决：在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXXX公墓管理处

法定代表人（签字）：XXXX

乙方（盖章）：XXXX建筑公司

法定代表人（签字）：XXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：XX市XX区XX镇XX村村民委员会

乙方：XX市XX区XX镇XX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方权利义务关系，就甲方委托乙方承包公墓建设工程事宜，达成以下条款：

一、工程概况

1.工程名称：XX市XX区XX镇XX村公墓建设工程

2.工程地点：XX市XX区XX镇XX村

3.工程内容：公墓墓穴、祭坛、道路及配套设施的建设

4.承包范围：乙方需完成本合同所附《公墓建设工程量清单》中列明的全部工作内容。

5.承包方式：包工包料

6.合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，工期XX天。因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方确认，工期可顺延。

7.质量标准：合格，符合国家相关质量验收标准。

二、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方指派XX同志为工地代表，负责协调工地现场事宜。

（2）甲方负责办理相关报建报批手续。

（3）甲方应按合同约定支付工程款。

2.乙方权利义务

（1）乙方指派XX同志为工地代表，负责工地现场施工管理。

（2）乙方应严格按照施工图纸及国家相关质量标准施工。

（3）乙方应确保施工安全，若施工中发生任何安全事故，由乙方自行承担全部责任。

（4）乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同工程总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。本合同所附《公墓建设工程量清单》对各项工程内容的单价及总价均有详细说明，双方据此确定工程总造价。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

（2）乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。

3.乙方向甲