初级会计实务 施工合同7篇.docx

初级会计实务施工合同7篇

篇1

施工合同

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工项目的承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX元。

二、施工期限

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程质量

1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量达到合同要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保每个施工环节都符合质量标准。

3.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时改进，确保工程质量符合要求。

四、付款方式

1.甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。

2.乙方按照合同约定完成施工进度后，甲方应支付相应的款项。具体支付时间和金额应根据施工进度和验收结果确定。

3.乙方在施工过程中应做好成本核算和进度款申请工作，确保甲方付款准确及时。

五、违约责任

1.甲方违反合同约定，未按时支付款项或未提供必要支持和资料，导致乙方无法按时开工或完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。

3.双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约情况和双方协商确定。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果，并按照法院要求履行相关义务。如一方不履行判决结果，另一方可以向法院申请强制执行。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定，确保施工项目的顺利进行。如因争议导致施工项目无法按时完成或造成其他损失，双方应共同承担相应的责任。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应提供必要的资质证明文件和其他相关资料，确保合同的合法性和有效性。

2.合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工项目的顺利进行。如需变更或终止合同，应经过双方协商并书面确认。

3.在合同终止时，乙方应积极配合甲方进行项目收尾工作，确保项目顺利进行并移交甲方使用。同时乙方应做好已完工程的结算工作，确保甲方支付合理的款项。

八、其他条款

1.双方在履行合同过程中应遵守中国相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。如有违反法律法规的行为，应承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时双方应及时沟通解决合同履行过程中的问题，确保施工项目的顺利进行。

3.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。如有争议或纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可通过法律途径解决。

篇2

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（施工方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方初级会计实务施工项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXX

3.承包范围：本项目的施工图纸及预算范围内的全部内容

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止

6.质量等级：合格

7.合同价款：人民币XX元整（￥XXXXXX）

二、甲方权利和义务

1.甲方应向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进度和质量进行监督。

2.甲方应按照合同约定支付乙方工程款，并协助乙方办理相关结算手续。

3.甲方应负责协调现场各工种之间的配合工作，确保施工顺利进行。

4.甲方应负责提供施工现场的水、电等基本设施，并承担相关费用。

5.甲方应按照合同约定履行其他义务。

三、乙方权利和义务

1.乙方应严格按照施工图纸