地基加固处理工程项目施工合同6篇.docx

地基加固处理工程项目施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：地基加固处理工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：见附件一《工程范围和内容》

第二条工程期限

1.本合同签订后，乙方应尽快安排人员进场施工，施工工期为XX天。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）工程量变化或设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按时支付款项或未按时提供材料。

第三条工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。该价款已包括完成本工程所需的全部费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程款的XX%，即人民币XX元整（￥XX,000,000元）；剩余XX%的工程款，即人民币XX元整（￥XX,000,000元），在乙方按合同约定完成全部施工任务后，甲方一次性支付给乙方。

第四条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。

3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并书面通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后XX天内组织人员进行验收。因验收不合格而导致的损失，由乙方承担。

4.验收合格后，双方应签署工程验收报告。验收报告一经签署，即视为工程移交完成。此后的一切费用及风险均由甲方承担。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理工程项目的相关手续；

（2）负责协调周边关系；

（3）负责提供施工图纸和技术交底；

（4）负责按时支付款项和提供材料；

（5）负责对乙方的施工质量和进度进行监督和检查。

2.乙方职责及义务：

（1）负责按照施工图纸和技术交底进行地基加固处理工程的施工；

（2）负责确保施工质量和进度；

（3）负责在施工前做好材料、设备的准备工作；

（4）负责在施工完成后做好清理工作；

（5）负责对甲方提出的疑问和问题及时进行解答和处理。

第六条违约责任

1.甲方若未按时支付款项或未按时提供材料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方若未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.双方若有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

第七条争议解决方式

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方应尊重法院的判决结果，并履行相应的义务。

3.如因判决结果给一方造成不必要的损失或损害，该方有权要求对方进行相应的赔偿或补偿。但赔偿或补偿的金额应合理且合法，并经过双方协商确定。

4.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。如因争议解决而影响到其他条款的履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。如因争议解决而影响到其他条款的履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地基加固处理工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________地基加固处理工程。

2.工程地点：________________。

3.工程内容：本工程采用________方法进行地基加固处理，包括但不限于土体的加固、加固材料的安装等。具体工程内容详见附件《工程内容及要求》。

二、合同工期与进度

1.乙方应按照甲方要求的工期完成本工程