合同承包模板6篇.docx

合同承包模板6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更或建设单位要求停工。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方提交质量验收报告。

3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，并写出质量事故报告，提出处理意见。甲方在接到事故报告后，应尽快提出处理意见。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为：_________元。大写：_________元。其中含增项工程造价为：_________元。大写：_________元。

2.支付方式：_________。

第五条竣工验收与结算

1.竣工验收：工程竣工验收应在建设方、监理方初验合格后，乙方按照国家规定的质量标准完成全部工程内容，并经甲方认可后进行。甲方在竣工验收后，应尽快办理结算手续。

2.结算方式：根据《建设工程施工合同》的约定进行结算。

第六条双方职责

1.甲方职责：

（1）办理相关施工手续；

（2）提供必要的设计图纸及技术要求；

（3）负责协调各工种之间的配合工作；

（4）按时支付工程进度款；

（5）负责竣工验收及结算工作。

2.乙方职责：

（1）按照施工合同及设计图纸要求进行施工；

（2）确保施工质量符合国家标准及甲方要求；

（3）按甲方要求的时间完成施工任务；

（4）负责施工过程中的安全管理工作；

（5）负责竣工验收及结算工作。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或竣工验收结算款，每延误一天，应按合同总价的万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方若不能按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，每延误一天，应按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.如因乙方原因造成工程停工或质量事故，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.如因甲方原因影响开工或变更设计，甲方应支付乙方相应的停工或窝工费用。具体费用由双方协商确定。

5.如因人力不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力因素导致工程停工或损坏，双方应协商解决方案。若协商不成，双方均不承担违约责任。但乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6.如因第三方原因导致工程停工或损坏，双方应共同向第三方索赔。若索赔不成，双方应协商解决方案。若协商不成，双方均不承担违约责任。但乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7.违约金和赔偿损失的具体计算方式应在双方协商确定的基础上书面明确。同时，双方应妥善保存相关证据以便证明其违约行为及损失情况。在协商过程中，双方应本着公平、公正的原则进行协商，确保双方的权益得到保障。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼寻求司法救济。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。若判决结果支持乙方的诉讼请求则乙方有权要求甲方支付相应的违约金和赔偿损失；若判决结果支持甲方的诉讼请求则甲方有权要求乙方支付相应的违约金和赔偿损失。无论判决结果如何双方均应承担相应的法律责任并履行法院判决确定的义务。同时双方也应吸取教训改进管理提高服务质量避免类似纠纷再次发生。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定事项委托给乙方进行承包经营一事，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方