标准版建筑工程施工合同样本6篇.docx

标准版建筑工程施工合同样本6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将[工程名称]交给乙方施工，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）因自然灾害等不可抗力因素导致停工的；

（2）因甲方原因造成乙方无法正常施工的；

（3）因设计变更导致工程量增加的。

三、工程质量及验收

1.乙方应按照设计文件、技术标准、规范及合同约定，精心组织施工，确保工程质量。

2.甲方应按规定进行工程质量验收，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

3.如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责无偿返修，并承担因此造成的全部损失。

四、付款及结算方式

1.付款节点：甲方应按以下节点向乙方支付工程款：

（1）基础工程完成，验收合格后支付工程总价的XX%；

（2）主体工程完成一半，验收合格后支付工程总价的XX%；

（3）主体工程全部完成，验收合格后支付工程总价的XX%；

（4）装饰工程完成一半，验收合格后支付工程总价的XX%；

（5）装饰工程全部完成，验收合格后支付工程总价的XX%；

（6）竣工验收合格后，支付工程总价的XX%。

2.结算方式：工程结算时，乙方应提供完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后XX个工作日内完成结算审核。如甲方逾期未完成结算审核的，视为甲方认可乙方的结算资料。

3.付款保证：甲方应确保按时向乙方支付工程款，如甲方逾期支付的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

五、违约责任

1.乙方如未按时完成施工任务，应按日向甲方支付违约金。

2.甲方如未按时向乙方支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

3.如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、其他约定事项

1.安全施工：乙方应确保施工过程中的安全，如因乙方原因造成安全事故的，乙方应负全部责任。

2.文明施工：乙方应确保施工过程中的文明施工，保持施工现场的整洁有序。

3.争议解决：如双方发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

5.附加条款：[附加条款内容]

甲方（发包方）：[甲方名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

委托代理人：[委托代理人姓名]

联系电话：[联系电话]

开户银行：[开户银行名称]

账号：[账号]

乙方（承包方）：[乙方名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

委托代理人：[委托代理人姓名]

联系电话：[联系电话]

开户银行：[开户银行名称]

账号：[账号]

合同签订日期：XXXX年XX月XX日

篇2

#工程概况

*工程名称：某市某区某建筑项目

*工程地点：某市某区某地

*建设单位：某公司

*设计单位：某设计研究院

*施工单位：某建设集团有限公司

*合同工期：自合同签订之日起，共计XX天

*合同价格：人民币XX元整

#词语涵义

*词语涵义：合同中的词语涵义应遵循《建设工程施工合同文本》中的定义。

#甲方工作

1.办理建设手续：甲方应办理工程建设的所有相关手续，确保工程能够顺利进行。

2.提供施工条件：甲方应提供施工所需的水、电、路等基础设施，并支付相关费用。

3.解决施工问题：甲方应协助施工单位解决施工过程中的各种技术问题，确保施工顺利进行。

4.支付工程进度款：甲方应按合同约定支付工程进度款，确保施工单位能够正常运营。

5.验收与移交：工程竣工后，甲方应组织验收，并按照合同约定移交工程。

#乙方工作

1.施工准备：乙方应组织施工队伍，制定施工方案，并报甲方备案。