公路建设承包合同范本新5篇.docx

公路建设承包合同范本新5篇

篇1

发包人（全称）：__________

承包人（全称）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程造价：__________

二、承包范围及要求

1.承包范围：__________

2.承包要求：__________

三、工期

1.承包人应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.工期延误的违约责任：如承包人未能按合同约定的工期完成施工任务，应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.承包人应确保施工质量符合合同约定及相关标准。

2.验收标准和方法：按照合同约定及相关标准进行验收。

3.验收时间：自施工完成之日起一定时间内进行验收。

4.验收费用：由承包人承担。

五、付款与结算

1.付款时间：按照合同约定及施工进度进行付款。

2.付款方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行付款。

3.结算方式：根据合同约定及验收结果进行结算。

4.保修金比例及返还时间：按照合同约定执行。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按合同约定支付款项或提供必要支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未能按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

七、不可抗力因素处理

1.因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，承包人应及时向发包人报告情况，双方协商解决方案。

2.因不可抗力因素导致工程质量不符合要求的，承包人应承担相应的违约责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院为合同签订地或履行地的人民法院。

九、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就甲方委托乙方承担[项目名称]公路建设工程，在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[项目名称]公路建设工程

2.工程地点：具体地点根据甲方提供的资料确定

3.工程范围：包括但不限于路基、路面、桥梁、涵洞等公路工程的建设

4.工程规模：具体规模根据甲方提供的资料确定

二、合同工期

1.开工日期：具体开工日期根据甲方提供的资料确定

2.竣工日期：具体竣工日期根据甲方提供的资料确定

3.合同工期：自开工之日起至竣工之日止，具体工期根据甲方提供的资料确定

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求，确保工程质量符合相关标准和要求

2.乙方应建立健全质量管理体系，制定明确的质量控制措施，确保工程质量得到有效控制

3.甲方有权对工程质量进行监督检验，乙方应积极配合，确保工程质量达到甲方要求

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：具体价款根据甲方提供的资料确定

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付款项，具体支付方式根据甲方提供的资料确定

3.乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证，并确保发票的真实性和有效性

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未提供必要的设计图纸和技术要求，应承担相应的违约责任

2.乙方如未按照合同约定完成工程建设任务或工程质量不符合相关标准和要求，应承担相应的违约责任

3.双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任

六、争议解决

1.如双方就合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决

2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖