水利工程钢筋施工协议书6篇.docx

水利工程钢筋施工协议书6篇

篇1

发包方（简称甲方）：XX，身份证号：XXXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（简称乙方）：XX，身份证号：XXXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方水利工程钢筋施工事宜，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、协议内容

乙方承包甲方位于XX的水利工程钢筋施工任务。该工程包括XX和XX两部分，其中XX部分由乙方负责施工。

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行钢筋施工。在施工过程中，乙方应严格按照施工图纸上的尺寸、型号、数量进行切割、弯曲、焊接等操作，确保施工质量符合设计要求。

2.乙方应确保施工过程中的安全、环保和卫生。在施工现场，应设置明显的安全警示标志，并采取有效的安全措施，防止发生安全事故。同时，乙方应确保施工噪音、粉尘和废弃物等对环境的影响降到最低。

3.乙方应积极配合甲方的施工监理和质量控制工作。在监理过程中，乙方应接受甲方的检查和验收，并按照甲方提出的整改意见进行整改。

三、合同价款及支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供钢筋材料和施工劳务。根据施工图纸和预算，工程总价为XX元。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总价的XX%作为预付款，即XX元。剩余款项根据施工进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。

五、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的施工资料和结算资料，甲方在收到资料后XX个工作日内进行结算审核。审核通过后，甲方应支付乙方的剩余款项。

5.乙方在结算审核过程中应积极配合甲方的工作，及时提供必要的支持和协助。审核通过后，乙方应提供结算报告的电子文档和纸质文档给甲方备案。

6.本合同生效之日起XX个工作日内，乙方应组织人员进场施工。因乙方原因未能按时进场施工或未能按时完成施工任务时，乙方应承担相应的违约责任。

7.在施工过程中，如遇到设计变更或工程量增加等情况时，双方应及时协商并签订补充协议进行确认和调整。避免对后续施工造成不必要的影响和损失。

8.甲方在竣工验收合格后应及时返还乙方的履约保证金（如有）。在返还保证金时扣除因乙方原因造成的损坏和丢失的费用后予以返还。如履约保证金不足以扣除上述费用时，甲方有权向乙方追偿不足部分金额。

9.双方应严格遵守必威体育官网网址义务，不得擅自泄露对方的商业机密和必威体育官网网址信息。如一方违反必威体育官网网址义务时，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

10.本合同未尽事宜双方协商补充！补充协议与本合同具有同等法律效力！协商不成双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼！判决结果以法院最终判决为准！

篇2

发包人（全称）：XXX

承包人（全称）：XXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保工程顺利进行。

一、工程概况

1.工程名称：XXX水利工程钢筋施工

2.工程地点：XXX

3.工程内容：钢筋施工工程

4.工程造价：XXX元

二、承包方式

1.承包范围：本工程的所有钢筋施工内容。

2.承包方式：包工包料方式，即承包人负责提供施工所需的全部钢筋材料，并按照规定进行加工、安装。

三、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、质量标准

1.承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包人的监督。

2.本工程质量应达到国家质量评定标准。

五、发包人职责

1.负责办理有关建设手续，为承包人创造施工条件。

2.负责协调各施工队伍之间的配合工作。

3.负责检查监督承包人的施工质量。

4.负责按时