电梯安装工程合同6篇.docx

电梯安装工程合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的电梯安装工程，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条工程期限

1.本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：人力不可抗拒的自然灾害；因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工；甲方同意工期顺延的其他情况。

第三条工程质量及验收

1.乙方应按照设计图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包人确认的施工方案组织施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方应自接到验收通知后十个工作日内组织验收，并出具验收报告。验收中如发现有不符合合同规定之处，需要修复的，乙方应负责修复。验收费用由乙方承担。

3.验收合格后，双方应签署质量保修单。质量保修单中应明确填写保修期限、保修范围及保修方式等。在保修期限内，乙方应对因设计、施工等原因造成的工程质量缺陷负责修复。保修费用由乙方自行承担。

第四条付款方式

1.本工程采用分期付款的方式，具体支付时间和金额如下：工程开工前，甲方支付乙方合同总金额的_________%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的_________%；剩余_________%的款项作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格之日起一年后支付。

2.乙方在收取款项时，应提供合法有效的发票。否则，甲方有权拒绝付款。

第五条违约责任

1.乙方在施工中如因自身原因造成工程延期或质量问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据延误工期或质量问题严重程度确定。

2.甲方如未按时支付工程进度款或竣工验收款，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据延误支付时间确定。

第六条其他约定

1.本工程涉及的图纸、技术资料等由乙方负责提供。如因图纸、技术资料等原因导致工程无法按时开工或中途停工，乙方应承担相应的责任。

2.在施工过程中，如遇与设计方案不符的情况，乙方应及时与甲方沟通，协商解决方案。如因乙方擅自更改设计方案导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的责任。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

4.如因履行合同发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.如因乙方原因导致工程无法按时开工或中途停工超过规定期限时，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的违约责任。

4.合同终止后，乙方应尽快撤离现场并清理好自己的财物。甲方应在合同终止后合理期限内支付乙方已完成工程的合理费用。

第八条争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时沟通协商。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并按照法院的要求提供相关资料和证据。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院裁决的结果并履行相应的义务。若一方不履行判决义务或存在其他违法行为时，另一方可以向有管辖权的人民法院申请强制执行或采取其他合法措施维护自身权益。同时，双方也应尊重对方的合法权益和人格尊严，不得采取任何形式的暴力手段解决问题或进行人身攻击等行为。

篇2

甲方（发包方）：____________

乙方（承包方）：____________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方电梯安装工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________电梯安装工程。

2.工程地点：____________。

3.工程范围：电梯安装、调试及验收等。

二、合同工期

1.乙方应按照甲方的要求及工程实