2024年高档公寓抹灰工程承包合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年高档公寓抹灰工程承包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方名称

1.2承包方地址

1.3承包方联系方式

1.4业主方名称

1.5业主方地址

1.6业主方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程工期

3.工程造价及支付方式

3.1工程造价

3.2工程付款方式

3.3付款进度

3.4付款期限

3.5预付款比例

3.6验收付款比例

4.技术要求与质量标准

4.1技术要求

4.2质量标准

4.3质量检验

4.4质量保证期

5.施工进度与工期安排

5.1施工进度计划

5.2工期延误责任

5.3验收标准

5.4验收程序

6.施工现场管理

6.1施工现场安全

6.2施工现场环保

6.3施工现场文明施工

6.4施工现场资料管理

7.争议解决方式

7.1争议解决途径

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.违约责任

8.1承包方违约责任

8.2业主方违约责任

8.3违约金计算

9.合同解除条件

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的处理

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.合同附件

11.1附件一：工程量清单

11.2附件二：施工图纸

11.3附件三：技术规范

11.4附件四：合同签订日期

12.合同签订日期与地点

12.1签订日期

12.2签订地点

13.合同份数与保管

13.1合同份数

13.2合同保管

14.其他约定事项

14.1其他约定事项一

14.2其他约定事项二

14.3其他约定事项三

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方名称：建筑工程有限公司

1.2承包方地址：市区路号

1.4业主方名称：房地产开发有限公司

1.5业主方地址：市区路号

2.工程概况

2.1工程名称：2024年高档公寓抹灰工程

2.2工程地点：市区高档公寓项目

2.3工程规模：共计万平方米

2.4工程内容：包括公寓楼内所有墙面的抹灰工程

2.5工程工期：自合同签订之日起60日内完成

3.工程造价及支付方式

3.1工程造价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）

3.2工程付款方式：分阶段支付，具体如下：

3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同金额的20%

3.2.2进度款：每月支付已完成工程量的60%，每月末前支付上月工程量款的80%

3.2.3验收款：工程验收合格后支付合同金额的15%，验收合格后10个工作日内支付

3.2.4

保修金：工程竣工后一年内支付合同金额的5%作为保修金，保修期满后无质量问题无息退还

3.3付款进度：按工程进度及验收情况分期支付

3.4付款期限：每个付款节点应在规定时间内完成支付

3.5预付款比例：合同金额的20%

3.6验收付款比例：合同金额的15%

4.技术要求与质量标准

4.1技术要求：严格按照国家相关标准和设计图纸要求施工，确保工程质量

4.2质量标准：符合国家《建筑抹灰工程施工及验收规范》GB502102018的要求

4.3质量检验：施工过程中进行定期质量检验，验收合格后方可进入下一阶段施工

4.4质量保证期：工程竣工后两年内，如出现质量问题由承包方负责修复

5.施工进度与工期安排

5.1施工进度计划：详见附件一：工程进度计划表

5.2

工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，按合同金额的0.1%支付违约金；因业主方原因导致工期延误，承包方有权要求顺延工期

5.3验收标准：按照国家相关标准和设计图纸要求进行验收

5.4验收程序：工程完成后，由双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用

6.施工现场管理

6.1施工现场安全：严格按照国家有关安全生产法规和标准进行施工，确保施工安全

6.2施工现场环保：遵守国家环保法规，采取措施防止施工过程中的环境污染

6.3施工现场文明施工：保持施工现场整洁，不得乱扔垃圾，确保文明施工

6.4施工现场资料管理：施工过程中产生的资料由双方共同保管，确保资料完整、准确

7.争议解决方式

7.1争议解决途径：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.2争议解决机构：无

7.3

争议解决程序：协商不成后，任何一方均可向合同签订地人