2024水电站建设施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024水电站建设施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概述

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同金额

3.1合同总价

3.2付款方式

3.3付款条件

第四条工程进度

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条施工质量标准

5.1工程质量要求

5.2质量检验

5.3质量争议处理

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料与设备验收

第七条施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

9.3违约赔偿

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同解除

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3泄密责任

第十三条不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力后果

13.3不可抗力责任

第十四条其他条款

14.1合同的履行与监督

14.2信息的交换与沟通

14.3合同的继承与转让

14.4附件：合同的附加条款

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人全称：水电开发有限公司

1.1.2注册地址：省市区路号

1.1.3法人代表：X

1.1.4联系人：X

1.1.5联系电话：

1.2承包人

1.2.1承包人全称：建筑工程有限公司

1.2.2注册地址：省市区路号

1.2.3法人代表：X

1.2.4联系人：X

1.2.5联系电话：

第二条工程概述

2.1工程名称：水电站主体工程

2.2工程地点：省市县河中游

2.3工程规模：装机容量万千瓦，水库正常蓄水位米，相应库容亿立方米

2.4工程内容：主要包括大坝、溢洪道、发电机组安装、输电线路等主体工程及相关附属工程

第三条合同金额

3.1合同总价：人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万元整）

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付

3.3付款条件：完成合同约定的工程内容并经验收合格后支付

第四条工程进度

4.1开工日期：年月日

4.2竣工日期：年月日

4.3工期延误：如因承包人原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任

第五条施工质量标准

5.1

工程质量要求：符合国家及行业标准，如需特殊标准，详见合同附件

5.2质量检验：发包人委托的第三方检测机构对工程质量进行检测，检测费用由承包人承担

5.3质量争议处理：如对工程质量有争议，双方可协商解决，协商不成可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人负责采购工程所需材料，并保证材料质量

6.2设备供应：承包人负责采购工程所需设备，并保证设备质量

6.3材料与设备验收：发包人负责对承包人供应的材料与设备进行验收，验收不合格的，承包人应按合同约定承担责任

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：发包人拥有工程设计、施工、技术成果等知识产权，承包人未经发包人书面同意，不得以任何形式使用或披露。

8.2侵权责任：如承包人的施工行为侵犯第三方的知识产权，由承包人承担全部侵权责任，发包人不承担任何责任。

第九条违约责任

9.1发包人违约：如发包人未按约定支付合同价款，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。

9.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，或未按约定交付工程，应承担违约责任。

9.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见合同附件。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

10.2仲裁或诉讼：如选择仲裁，仲裁地点为省市；如选择诉讼，管辖法院为省市中级人民法院。

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。

11.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。