2024版建设工程项目合作协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程项目合作协议书

本合同目录一览

第一条合作协议

1.1合作宗旨

1.2合作范围

1.3合作期限

第二条项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资估算

第三条各方责任

3.1甲方责任

3.2乙方责任

3.3丙方责任

第四条技术标准与要求

4.1技术规范

4.2质量标准

4.3安全标准

第五条合同价格

5.1合同总价

5.2价格调整机制

5.3付款方式及进度

第六条施工进度与工期

6.1施工计划

6.2工期延误

6.3提前完成奖励

第七条材料与设备

7.1材料供应

7.2设备供应

7.3质量验收

第八条变更管理

8.1变更范围

8.2变更程序

8.3变更费用

第九条争议解决

9.1争议协商

9.2调解

9.3仲裁

第十条违约责任

10.1甲方违约

10.2乙方违约

10.3丙方违约

第十一条保险

11.1保险责任

11.2保险办理

11.3保险理赔

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约必威体育官网网址

第十三条法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的签订与解除

14.3附件说明

第一部分：合同如下：

第一条合作协议

1.1合作宗旨

甲方乙双方在平等、自愿、诚实信用的原则基础上，为了共同完成丙方委托的建设工程项目，达成如下合作协议。

1.2合作范围

甲乙双方同意按照本合同约定的条款和条件，共同承担丙方委托的建设工程项目的施工任务。

1.3合作期限

本合作协议自双方签订之日起生效，至工程竣工并经验收合格，且丙方支付完毕全部工程款项之日止。

第二条项目概述

2.1项目名称

丙方委托的建设工程项目的名称为“X建设项目”。

2.2项目地点

本项目位于“X地址”。

2.3项目规模

本项目规模为“X规模”。

2.4项目投资估算

本项目的投资估算为“X万元”。

第三条各方责任

3.1甲方责任

甲方作为工程建设的施工方，应按照本合同约定，负责工程建设的全部施工任务，并保证工程质量、安全、进度等各项指标的实现。

3.2乙方责任

乙方作为甲方的合作伙伴，应协助甲方完成本合同约定的施工任务，并按照约定向甲方支付合作费用。

3.3丙方责任

丙方作为工程建设的委托方，应按照本合同约定，向甲方支付工程价款，并按照约定提供施工所需的条件和服务。

第四条技术标准与要求

4.1技术规范

本工程的技术规范为“X技术规范”。

4.2质量标准

本工程的质量标准应符合“X质量标准”。

4.3安全标准

本工程的安全标准应符合“X安全标准”。

第五条合同价格

5.1合同总价

本工程的合同总价为“X万元”。

5.2价格调整机制

合同总价在合同签订后，如因市场行情变化等原因需要调整的，双方可协商确定调整金额。

5.3付款方式及进度

甲方按照工程进度和合同约定，向丙方提交工程进度款申请，丙方按照约定时间和金额支付工程进度款。

第六条施工进度与工期

6.1施工计划

甲方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工计划，并报乙方和丙方备案。

6.2工期延误

因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

6.3提前完成奖励

如甲方提前完成工程，甲方有权按照合同约定向丙方申请提前完成奖励。

第八条变更管理

8.1变更范围

本合同履行过程中，如因丙方要求或不可抗力等原因需要变更合同内容的，可以进行变更。变更范围包括但不限于工程范围、规模、标准、设计等。

8.2变更程序

变更应由丙方以书面形式提出，并说明变更的原因、范围和影响。甲方和乙方应按照本合同约定的变更程序，对变更进行审查和确认。

8.3变更费用

变更产生的费用，应由丙方承担。如因甲方或乙方原因导致变更的，由责任方承担相应的费用。

第九条争议解决

9.1争议协商

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2调解

如协商不成，双方同意向丙方所在地有管辖权的人民调解委员会申请调解。

9.3仲裁

如调解不成，任何一方均可向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条违约责任

10.1甲方违约

甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿乙方和丙方的损失。

10.2乙方违约

乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿甲方和丙方的损失。

10.3丙方违约

丙方如违反本合同的约定，应承担违