2024版建设工程固定总价合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程固定总价合同范本

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同总价

3.1总价金额

3.2付款方式

3.3价格调整

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条承包人责任

5.1工程质量

5.2安全生产

5.3材料设备

5.4工程变更

第六条发包人责任

6.1支付合同价款

6.2提供施工条件

6.3办理相关手续

6.4工程验收

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.2发包人违约

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4诉讼解决

第九条其他条款

9.1必威体育官网网址条款

9.2广告宣传

9.3知识产权

9.4不可抗力

第十条合同的签订、生效和解除

10.1签订合同

10.2合同生效

10.3合同解除

第十一条合同的修改和补充

11.1书面形式

11.2合同附件

第十二条合同解除的条件和后果

12.1解除条件

12.2解除后果

第十三条合同争议的解决方式

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

第十四条合同的适用法律和管辖

14.1适用法律

14.2管辖法院

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1名称：

1.1.2住所：

1.1.3法定代表人：

1.1.4联系人及联系方式：

1.2承包人

1.2.1名称：

1.2.2住所：

1.2.3法定代表人：

1.2.4联系人及联系方式：

第二条工程概况

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程规模：

2.4工程内容：

第三条合同总价

3.1总价金额：币种，金额。

3.2付款方式：

3.2.1预付款：

3.2.2进度付款：

3.2.3竣工付款：

3.2.4质量保证金：

3.3价格调整：

3.3.1调整条件：

3.3.2调整方法：

3.3.3调整程序：

第四条合同工期

4.1开工日期：年月日。

4.2竣工日期：年月日。

4.3工期延误：

4.3.1延误责任：

4.3.2延误处理：

第五条承包人责任

5.1工程质量：

5.1.1质量标准：

5.1.2质量保证：

5.1.3质量检验：

5.2安全生产：

5.2.1安全生产要求：

5.2.2安全生产措施：

5.2.3安全事故处理：

5.3材料设备：

5.3.1材料设备供应：

5.3.2材料设备质量：

5.3.3材料设备验收：

5.4工程变更：

5.4.1变更条件：

5.4.2变更程序：

5.4.3变更价款：

第六条发包人责任

6.1支付合同价款：

6.2提供施工条件：

6.2.1施工场地：

6.2.2施工设施：

6.2.3施工许可：

6.3办理相关手续：

6.3.1手续种类：

6.3.2手续办理：

6.3.3手续费用：

6.4工程验收：

6.4.1验收标准：

6.4.2验收程序：

6.4.3验收费用：

第七条违约责任

7.1承包人违约：

7.1.1违约行为：

7.1.2违约责任：

7.1.3违约赔偿：

7.2发包人违约：

7.2.1违约行为：

7.2.2违约责任：

7.2.3违约赔偿：

第八条争议解决

8.1协商解决：

8.1.1争议事项：

8.1.2协商期限：

8.1.3协商地点：

8.2调解解决：

8.2.1调解机构：

8.2.2调解期限：

8.2.3调解地点：

8.3仲裁解决：

8.3.1仲裁机构：

8.3.2仲裁期限：

8.3.3仲裁地点：

8.4诉讼解决：

8.4.1诉讼法院：

8.4.2诉讼期限：

8.4.3诉讼费用：

第九条其他条款

9.1必威体育官网网址条款：

9.1.1必威体育官网网址内容：

9.1.2必威体育官网网址期限：

9.1.3泄露后果：

9.2广告宣传：

9.2.1广告内容：

9.2.2广告费用：

9.2.3广告发布：

9.3知识产权：

9.3.1知识产权归属：

9.3.2知识产权保护：

9.3.3侵权责任：

9.4不可抗力：

9.4.1不可抗力事件：

9.4.2不可抗力后果：

9.4.3不可抗力处理：

第十条合同的签订、生效和解除

10.1签订合同：

10.1.1签订日期：

10.1.2签订地点：

10.1