2024清包工程工期延误合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024清包工程工期延误合同

本合同目录一览

第一条：定义与术语解释

1.1合同双方

1.2工程概述

1.3清包工程

1.4工期延误

第二条：合同主体

2.1甲方（业主）

2.2乙方（承包商）

第三条：工程概况

3.1工程地点

3.2工程规模

3.3工程预算

第四条：工期约定

4.1计划开工日期

4.2计划竣工日期

4.3工期延误的定义与计算

第五条：工期延误的责任认定

5.1乙方原因导致的工期延误

5.2甲方原因导致的工期延误

5.3不可抗力因素导致的工期延误

第六条：工期延误的赔偿责任

6.1乙方原因导致的工期延误赔偿

6.2甲方原因导致的工期延误赔偿

6.3不可抗力因素导致的工期延误处理

第七条：工期延误的协商与调解

7.1工期延误的协商

7.2工期延误的调解

第八条：合同的变更与解除

8.1合同变更的条件

8.2合同解除的条件

第九条：违约责任

9.1乙方违约责任

9.2甲方违约责任

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

10.2诉讼管辖法院

第十一条：合同的生效、终止与失效

11.1合同的生效条件

11.2合同的终止条件

11.3合同的失效条件

第十二条：必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的定义

12.2必威体育官网网址信息的披露与保护

第十三条：法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条：其他条款

14.1合同的附件

14.2合同的修改与补充

14.3合同解除或终止后的权利与义务处理

第一部分：合同如下：

第一条：定义与术语解释

1.1合同双方

1.2工程概述

本合同涉及的工程是指位于________的清包工程，包括但不限于土建、装修、设备安装等。

1.3清包工程

清包工程是指由乙方负责采购所有建筑材料、设备及配件，并承担施工的工程。

1.4工期延误

工期延误是指工程实际竣工日期晚于合同约定的计划竣工日期的情况。

第二条：合同主体

2.1甲方（业主）

甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款，并提供施工所需的现场条件。

2.2乙方（承包商）

乙方应按照合同约定，完成清包工程施工，并承担因施工原因导致的工期延误责任。

第三条：工程概况

3.1工程地点

工程地点位于________，具体坐标为________。

3.2工程规模

工程规模包括但不限于：建筑总面积为________平方米，建筑层数为________层。

3.3工程预算

工程预算总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

第四条：工期约定

4.1计划开工日期

计划开工日期为________年________月________日。

4.2计划竣工日期

计划竣工日期为________年________月________日。

4.3工期延误的定义与计算

第五条：工期延误的责任认定

5.1乙方原因导致的工期延误

由于乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。

5.2甲方原因导致的工期延误

由于甲方原因导致的工期延误，甲方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。

5.3不可抗力因素导致的工期延误

不可抗力因素导致的工期延误，双方应友好协商解决，并根据实际情况减轻或免除责任。

第六条：工期延误的赔偿责任

6.1乙方原因导致的工期延误赔偿

由于乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工期延误天数×日违约金比例×工程总价款。

6.2甲方原因导致的工期延误赔偿

由于甲方原因导致的工期延误，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工期延误天数×日违约金比例×工程总价款。

6.3不可抗力因素导致的工期延误处理

不可抗力因素导致的工期延误，双方应立即启动应急预案，采取措施减少损失，并按照实际情况分担损失。

第八条：合同的变更与解除

8.1合同变更的条件

合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、期限及双方的责任和义务。

8.2合同解除的条件

合同解除的条件如下：

（1）双方协商一致解除合同；

（2）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（3）因不可抗力因素导致合同无法履行；

（4）法律、法规规定的其他解除条件。

第九条：违约责任

9.1乙方违约责任

乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

9.2甲方违约责任

甲方违反合同约定的，