防水施工合同简易6篇.docx

防水施工合同简易6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行防水施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，具体包括：

1.施工所需的所有材料由乙方自行采购，费用已包含在工程造价中。

2.乙方负责施工过程中的一切费用，包括但不限于施工设备、施工人员的工资、施工用水用电等。

3.乙方需确保施工质量，如因施工质量问题导致的返工费用，由乙方自行承担。

三、工期及进度

1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。

2.乙方需按照甲方提供的施工进度计划表进行施工，确保按时完成施工任务。

3.如因甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的停工损失费。

四、质量保证

1.乙方需确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定。

2.乙方在施工中使用的材料必须符合国家相关标准，严禁使用假冒伪劣产品。

3.工程竣工后，乙方需按照国家相关标准进行自我检测，并向甲方提供完整、真实的检测资料。

4.如因乙方施工质量问题导致的工程质量事故，乙方需承担相应的法律责任。

五、安全施工

1.乙方需确保在施工过程中遵守国家及地方的安全施工规定，采取有效的安全防护措施。

2.乙方需对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。

3.如因乙方安全措施不当导致的施工人员伤亡事故，乙方需承担相应的法律责任。

六、付款方式及期限

1.甲方需在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程造价的50%作为预付款。

2.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方需在验收合格之日起7个工作日内向乙方支付剩余的50%工程款。

3.乙方在收到款项后，需向甲方提供正规的发票。

七、违约责任

1.如因甲方原因导致的工期延误或工程质量问题，甲方需承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因导致的工期延误或工程质量问题，乙方需承担相应的违约责任。

3.违约方需向守约方支付相应的违约金或赔偿金。具体数额以双方协商为准。

八、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同项下的争议解决适用中华人民共和国法律。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方防水工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包本工程，具体包括：

1.防水材料采购、运输及保管；

2.防水工程施工人员组织、施工机具准备及施工场地的布置；

3.防水工程的施工质量保证及施工安全措施；

4.防水工程的竣工验收及质量保修。

三、工期要求

1.本工程自合同签订之日起计，工期为______天。

2.乙方应合理安排施工进度，确保工期按时完成。如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

四、质量与保修

1.乙方应确保施工质量符合《地下防水工程质量验收规范》等相关标准的要求。

2.工程保修期为______年，自竣工验收之日起计。在保修期内，乙方应对施工部位出现的任何质量问题负责免费维修。

五、付款与结算

1.甲方应在合同签订后______天内向乙方支付工程总价的______%作为预付款。

2.乙方完成防水工程施工并通过竣工验收后，甲方应支付剩余款项。具体结算方式可根据实际情况进行调整。

六、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价______%的