有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024版房产开发商施工协议标准格式一
本合同目录一览
第一条协议概述
1.1协议类型
1.2协议双方
1.3项目概况
第二条施工范围与工程量
2.1施工范围
2.2工程量清单
2.3工程变更
第三条施工时间与进度
3.1施工时间
3.2施工进度计划
3.3工期延误
第四条施工质量与标准
4.1施工质量要求
4.2质量控制措施
4.3质量验收标准
第五条施工安全
5.1安全措施
5.2安全事故处理
5.3安全培训与教育
第六条工程款项
6.1付款方式
6.2进度付款
6.3尾款支付
第七条违约责任
7.1违约行为
7.2违约责任认定
7.3违约赔偿
第八条争议解决
8.1争议解决方式
8.2调解与仲裁
8.3法律适用
第九条合同的生效、变更与终止
9.1合同生效条件
9.2合同变更
9.3合同终止
第十条必威体育官网网址条款
10.1必威体育官网网址内容
10.2必威体育官网网址期限
10.3违约必威体育官网网址条款
第十一条法律效力
11.1合同解释
11.2合同附件
11.3合同修改与补充
第十二条合同签订地点与时间
12.1签订地点
12.2签订时间
第十三条合同双方信息
13.1甲方信息
13.2乙方信息
第十四条合同附件
14.1附件清单
14.2附件效力
第一部分：合同如下：
第一条协议概述
1.1协议类型
1.2协议双方
甲方：房产开发商
乙方：施工单位
1.3项目概况
项目名称：房产项目
项目地址：市区路号
项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米
第二条施工范围与工程量
2.1施工范围
本协议范围内的施工内容包括但不限于：土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程等。
2.2工程量清单
详见附件一：工程量清单。
2.3工程变更
如因设计变更、工程量增减等导致工程内容的变更，甲乙双方应签订书面变更协议，作为本协议的附件。
第三条施工时间与进度
3.1施工时间
本协议约定的施工时间为自协议签订之日起至工程竣工交付之日止。
3.2施工进度计划
乙方应按照甲方要求制定施工进度计划，并按照计划进行施工。如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.3工期延误
如因乙方原因导致工期延误，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：工期延误天数×日违约金金额。日违约金金额为合同总金额的万分之五。
第四条施工质量与标准
4.1施工质量要求
乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，保证工程质量符合设计要求和标准。
4.2质量控制措施
乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改要求。
4.3质量验收标准
工程竣工后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
第五条施工安全
5.1安全措施
乙方应制定施工现场安全管理制度，确保施工现场安全。
5.2安全事故处理
如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。
5.3安全培训与教育
乙方应对施工现场人员进行安全培训和教育，提高施工现场人员的安全意识。
第六条工程款项
6.1付款方式
本协议约定的付款方式为进度付款。
6.2进度付款
甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的付款比例进行进度付款。
6.3尾款支付
工程竣工并验收合格后，甲方应在约定的时间内支付尾款。尾款支付金额为合同总金额的百分之十。
第八条违约责任
8.1违约行为
乙方如违反本协议的约定，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等，均视为违约。
8.2违约责任认定
乙方违约的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
8.3违约赔偿
乙方违约的，应向甲方支付违约金。违约金计算方式为：违约金额×日违约金比例。日违约金比例为合同总金额的万分之五。
第九条争议解决
9.1争议解决方式
双方因履行本协议发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2调解与仲裁
双方可以约定由第三方调解机构进行调解，或者提交仲裁机构进行仲裁。
9.3法律适用
本协议的签订、效力、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十条必威体育官网网址条款
10.1必威体育官网网址内容
双方在签订和履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以必威体育官网网址。
10.2必威体育官网网址期限
双方的必威体育官网网址义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行
文档评论（0）