有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024版建筑工程分包合同样本
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3分包商
第二条工程范围及内容
2.1工程概述
2.2分包工程范围
2.3分包工程内容
第三条合同价格
3.1合同总价
3.2价格调整
3.3支付方式
第四条工程进度与工期
4.1工程进度计划
4.2工期延误
4.3提前完工奖励
第五条质量与标准
5.1工程质量要求
5.2质量保证措施
5.3质量检测与验收
第六条安全与环保
6.1安全生产要求
6.2环保措施
6.3安全事故处理
第七条变更与调整
7.1工程变更
7.2价格调整
7.3工期调整
第八条违约责任
8.1违约行为
8.2违约责任
8.3违约赔偿
第九条争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决机构
9.3诉讼或仲裁地点
第十条合同的生效、变更与解除
10.1合同生效条件
10.2合同变更
10.3合同解除
第十一条必威体育官网网址条款
11.1必威体育官网网址内容
11.2必威体育官网网址期限
11.3泄露必威体育官网网址信息的责任
第十二条知识产权保护
12.1知识产权归属
12.2知识产权保护措施
12.3侵权责任
第十三条不可抗力
13.1不可抗力事件
13.2不可抗力后果
13.3不可抗力事件的应对措施
第十四条合同的适用法律与争议解决
14.1适用法律
14.2争议解决方式
14.3诉讼或仲裁地点
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包人
发包人是指与承包人签订合同，并委托承包人进行分包工程的一方。
1.2承包人
承包人是指与发包人签订合同，承诺完成分包工程的一方。
1.3分包商
分包商是指承包人将分包工程的一部分工作委托给的一方。
第二条工程范围及内容
2.1工程概述
工程概述应包括工程名称、工程地点、工程规模等基本信息。
2.2分包工程范围
分包工程范围应包括分包工程的区域、部位、工程量等详细信息。
2.3分包工程内容
分包工程内容应包括分包工程的施工内容、施工工艺、施工要求等详细信息。
第三条合同价格
3.1合同总价
合同总价是指承包人完成分包工程所应得的报酬，包括工程款、材料款、人工费等。
3.2价格调整
价格调整的条件、方式和范围应在本合同中明确约定。
3.3支付方式
支付方式应包括支付时间、支付金额、支付方式等详细信息。
第四条工程进度与工期
4.1工程进度计划
承包人应按照发包人要求的时间节点提交工程进度计划，并按照计划完成工程。
4.2工期延误
工期延误的原因、责任、处理方式等应在本合同中明确约定。
4.3提前完工奖励
提前完工奖励的条件、金额、支付方式等应在本合同中明确约定。
第五条质量与标准
5.1工程质量要求
工程质量要求应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。
5.2质量保证措施
承包人应采取必要的质量保证措施，确保分包工程的质量。
5.3质量检测与验收
质量检测与验收的标准、程序、时间等应在本合同中明确约定。
第六条安全与环保
6.1安全生产要求
承包人应遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施。
6.2环保措施
承包人应遵守国家环保法律法规，采取必要的环保措施。
6.3安全事故处理
安全事故的处理程序、责任承担等应在本合同中明确约定。
第八条违约责任
8.1违约行为
违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。
8.2违约责任
违约责任应包括违约金、赔偿金额、赔偿方式等详细信息。
8.3违约赔偿
违约赔偿的计算方式、支付时间、支付方式等应在本合同中明确约定。
第九条争议解决
9.1争议解决方式
争议解决方式应包括协商、调解、仲裁或诉讼等。
9.2争议解决机构
争议解决机构应为本合同约定的仲裁委员会或人民法院。
9.3诉讼或仲裁地点
诉讼或仲裁地点应为本合同约定的地点。
第十条合同的生效、变更与解除
10.1合同生效条件
合同生效条件应包括双方签字盖章、政府批准等。
10.2合同变更
合同变更应经双方协商一致，并书面确认。
10.3合同解除
合同解除的条件、程序、责任等应在本合同中明确约定。
第十一条必威体育官网网址条款
11.1必威体育官网网址内容
必威体育官网网址内容应包括合同条款、商业秘密等。
11.2必威体育官网网址期限
必威体育官网网址期限应根据合同内容和双方协商确定。
11.3泄露必威体育官网网址信息的责任
泄露必威体育官网网址信息的责任应包括赔偿金额、违约金等。
第十二条知识产权保护
文档评论（0）