2024年适用设计工程分包劳动协议样本.docxVIP

2024年适用设计工程分包劳动协议样本

本合同目录一览

1.协议主体与定义

1.1甲方（分包商）

1.2乙方（承包商）

1.3丙方（工程发包方）

2.分包工程内容

2.1分包工程的范围与规模

2.2分包工程的具体项目

2.3分包工程的交付标准与要求

3.合同价格与支付

3.1分包工程的合同价格

3.2支付方式和支付时间

3.3价格调整的条件和方式

4.工期与进度

4.1分包工程的开工日期

4.2分包工程的完工日期

4.3工程进度报告和验收

5.质量与验收

5.1分包工程的质量标准

5.2验收程序和标准

5.3质量问题的处理

6.安全生产与环保

6.1安全生产责任

6.2安全生产措施

6.3环保要求与措施

7.变更与解除

7.1合同变更的条件

7.2合同解除的条件

8.违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

9.争议解决

9.1争议解决的方式

9.2仲裁或诉讼地点和法院

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息的定义和范围

10.2必威体育官网网址义务和期限

11.不可抗力

11.1不可抗力的定义和范围

11.2不可抗力事件的处理

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同的生效条件

12.2合同的变更程序

12.3合同的终止条件

13.其他条款

13.1法律适用

13.2合同语言

13.3通知与送达

14.附件

14.1分包工程详细设计文件

14.2分包工程量清单

14.3其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条协议主体与定义

1.1甲方（分包商）：指依法成立并具有分包能力的法人或其他组织，详细名称和地址见附件一。

1.2乙方（承包商）：指依法成立并具有承包能力的法人或其他组织，详细名称和地址见附件一。

1.3丙方（工程发包方）：指委托乙方进行工程发包的法人或其他组织，详细名称和地址见附件一。

第二条分包工程内容

2.1分包工程的范围与规模：根据附件二提供的详细工程范围和规模，乙方同意分包给甲方实施。

2.2分包工程的具体项目：具体项目列表见附件三。

2.3

分包工程的交付标准与要求：按照附件四中规定的交付标准和要求进行分包工程的实施和交付。

第三条合同价格与支付

3.1分包工程的合同价格：双方经协商一致，确定分包工程的合同价格为附件五中列明的金额。

3.2支付方式和支付时间：甲方完成分包工程约定的阶段性工作后，乙方应按照附件五约定的方式和时间进行支付。

3.3价格调整的条件和方式：价格调整的条件和方式详见附件六。

第四条工期与进度

4.1分包工程的开工日期：甲方应按照乙方指定的日期开始分包工程的施工，具体日期见附件七。

4.2分包工程的完工日期：甲方应确保分包工程在附件七指定的完工日期前完成。

4.3工程进度报告和验收：甲方应定期向乙方报告工程进度，并在分包工程完成后进行验收，具体流程见附件八。

第五条质量与验收

5.1分包工程的质量标准：分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准，具体要求见附件九。

5.2验收程序和标准：验收程序和标准详见附件十。

5.3质量问题的处理：质量问题的处理方式及流程见附件十一。

第六条安全生产与环保

6.1安全生产责任：甲乙双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规，并承担相应的安全生产责任，具体规定见附件十二。

6.2安全生产措施：甲乙双方应采取附件十二中规定的安全生产措施，确保分包工程的安全生产。

6.3环保要求与措施：甲乙双方应遵守国家环保法规，采取相应的环保措施，具体要求见附件十三。

第七条变更与解除

7.1合同变更的条件：合同变更的条件及程序详见附件十四。

7.2合同解除的条件：合同解除的条件及程序详见附件十四。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任：甲方违反合同约定应承担的违约责任详细规定见附件十五。

8.2乙方违约责任：乙方违反合同约定应承担的违约责任详细规定见附件十五。

第九条争议解决

9.1争议解决的方式：双方发生合同争议时，可以选择友好协商、调解或仲裁解决，具体方式见附件十六。

9.2仲裁或诉讼地点和法院：如选择仲裁解决，仲裁地点为____；如选择诉讼，被告所在地人民法院具有管辖权。

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息的定义和范围：必威体育官网网址信息指合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密等，具体定义见附件十七。

10.2必威体育官网网址义务和期限：双方对必威体育官网网址信息承担必威体育官网网址义务，必威体育官网网址期限自合同签订之日至分包工程完成之日止，具体规定见附件十七。

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义和范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体定义见附件十八。

11.2不可抗力事件的处理：不可抗力事件发生时，双方应立即