装修总承包合同8篇.docxVIP

装修总承包合同8篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为：_________天。

2.本工程开工日期为：_________年_________月_________日，竣工日期为：_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为：_________元整。

第四条工程质量和检查验收

1.工程质量应达到国家质量评定标准。

2.乙方必须建立健全质量检查验收制度，隐蔽工程验收和分项、分部验收，确保工程质量。

第五条工程材料供应及设备管理

1.甲方应及时供应工程材料，如因供料不及时造成工程停工，责任由甲方承担。

2.乙方应妥善管理甲方提供的设备、材料，如发生丢失、损坏，应照价赔偿。

第六条安全生产与环境保护

1.乙方必须严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，由乙方承担责任。

2.乙方应做好环境保护工作，施工废弃物应及时处理，防止污染。

第七条工程价款支付与结算

1.工程价款支付：甲方应按合同约定向乙方支付工程价款。本合同签订后，甲方支付乙方工程预付款为合同总价的_________%，即_________元整；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程尾款为合同总价的_________%，即_________元整。

2.工程价款结算：乙方应根据甲方提供的工程图纸、变更签证等结算依据，在竣工验收合格后，及时办理工程结算。甲方应在收到乙方结算资料后，尽快进行结算审核。

第八条违约责任与赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价_________%的违约金。如逾期超过_________天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价_________%的违约金。如逾期超过_________天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量问题或安全事故，应由乙方承担责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第九条不可抗力与合同变更

1.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应及时沟通协商，变更或解除合同。

2.因甲方原因需要变更或解除合同的，应提前通知乙方，并承担相应的违约责任。

第十条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保工程顺利完成。

2.本合同在双方完成合同约定的工作内容并结算完毕后终止。在合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜。

第十一条争议解决与管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决或裁定对双方均具有法律效力。任何一方不履行生效判决或裁定的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在申请强制执行过程中发生的费用由被执行人承担。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程价款与