2024年通用建设工程施工合同示范文本的适用行业.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年通用建设工程施工合同示范文本的适用行业

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1建设单位

2.2施工单位

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.合同履行

4.1施工期限

4.2施工质量

4.3材料设备

4.4施工安全

4.5环保要求

5.合同变更

5.1变更条件

5.2变更程序

5.3变更费用

6.合同解除

6.1解除条件

6.2解除程序

6.3解除后的责任

7.违约责任

7.1建设单位违约

7.2施工单位违约

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径

9.合同的生效、变更和终止

9.1生效条件

9.2变更条件

9.3终止条件

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3违约责任

11.知识产权保护

11.1知识产权归属

11.2侵权责任

12.合同的附件

12.1附件清单

12.2附件的有效性

13.合同的签署和备案

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3备案程序

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3争议解决

14.4合同的完整性

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、绿化工程等。

第二条合同主体

2.1建设单位：指合同中承担工程建设的法人或其他组织。

2.2施工单位：指合同中承担工程施工的法人或其他组织。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总造价，包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。

3.2价格调整：因市场行情变化、政策调整等因素导致工程造价变化的，双方可按约定进行价格调整。

3.3预付款：双方约定的预付款金额、支付时间及抵扣方式。

3.4进度付款：双方约定的工程进度付款方式、付款比例、付款时间等。

3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照约定的方法和程序进行工程价款的结算。

第四条合同履行

4.1施工期限：双方约定的工程开工日期、竣工日期及工期延误的处理办法。

4.2施工质量：工程质量应符合国家及行业标准，施工单位应承担的质量责任及质量保修期限。

4.3材料设备：施工所使用的材料、设备应符合国家及行业标准，材料设备的供应及质量验收。

4.4施工安全：施工单位应严格按照国家及行业安全生产法律法规进行施工，确保工程安全。

4.5环保要求：施工单位应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施防止环境污染。

第五条合同变更

5.1变更条件：合同履行过程中，因客观原因导致合同内容需要变更的条件。

5.2变更程序：合同变更的申请、审批及变更内容的签订。

5.3变更费用：合同变更引起的费用调整及承担方式。

第六条合同解除

6.1解除条件：合同履行过程中，双方约定解除合同的条件。

6.2解除程序：合同解除的申请、审批及解除后的处理事项。

6.3解除后的责任：合同解除后，双方应承担的责任及赔偿事项。

第七条违约责任

7.1建设单位违约：建设单位未按约定履行合同义务的，应承担的违约责任。

7.2施工单位违约：施工单位未按约定履行合同义务的，应承担的违约责任。

7.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因违约所造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失等。

第八条争议解决

8.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

8.2调解解决：协商不成时，双方可向相关调解组织申请调解。

8.3仲裁解决：调解不成时，双方约定提交仲裁委员会进行仲裁。

8.4法律途径：仲裁裁决不服或者仲裁协议无效的，可依法向人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和终止

9.1生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2变更条件：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

9.3终止条件：合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。

10.2必威体育官网网址期限：双方约定必威体育官网网址信息需必威体育官网网址