三轴搅拌桩施工合同6篇.docxVIP

三轴搅拌桩施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.设计要求：_________

5.承包范围：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、质量标准

1.工程质量标准：_________

2.乙方施工所使用的主要材料，必须提供产品合格证，并严格按照国家或地方规范进行检测。

3.乙方所承包工程，必须达到甲方要求的质量标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据预算，本工程合同总造价为人民币_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的30%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总造价的70%。

五、违约责任

1.乙方不能按时开工或不能按照合同约定的时间竣工，每逾期一天，需向甲方支付合同总造价的1%作为违约金。

2.乙方在施工过程中，不能达到甲方要求的质量标准，甲方有权要求乙方停工整改，直至达到质量标准。因整改导致的工期延误和费用增加，由乙方自行承担。

3.甲方不能按时支付合同价款，每逾期一天，需向乙方支付应付未付金额的1%作为违约金。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应继续履行合同，但争议部分除外。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。协商不成的，双方均有权向法院提起诉讼。

八、其他约定

1.乙方在施工中必须做好安全防范措施，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成的事故及损失，由乙方自行承担。

2.乙方必须遵守甲方的现场管理规定和规章制度，服从甲方的管理。如有违反，甲方有权对乙方进行处罚。

3.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：_________（签字或盖章）

承包方（乙方）：_________（签字或盖章）

日期：_________

篇2

甲方（委托方）：XXX公司

乙方（施工方）：XXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在三轴搅拌桩施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：三轴搅拌桩施工工程

2.工程地点：XXX项目现场

3.施工内容：三轴搅拌桩的施工，包括桩位定位、搅拌桩机安装、调试、施工及后期维护等。

4.施工范围：具体范围以甲方提供的施工图纸为准。

二、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应提供详细的施工图纸和技术要求，确保乙方准确理解施工意图。

（2）甲方应确保施工现场的通水、通电及道路畅通，为乙方施工提供必要的便利条件。

（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方的施工费用。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合合同约定。

（2）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

（3）乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身和财产安全。

（4）乙方应配合甲方进行施工过程中的协调沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

三、合同工期

1.合同工期：本合同工期为XX天，自乙方进场之日起计算。

2.延期处罚：如因乙方原因导致工期延误，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的XX%。

四、施工质量与验收

1.施工质量：乙方应确保三轴搅拌桩的施工质量符合国家相关标准和甲方要求，桩位偏差不超过XXmm，桩径偏差不超过XXmm。

2.验收标准：施工质量验收应按照国家相关标准和甲方要求进行，验收合格后方可进行下一道工序。

3.验收程序：乙方在完成施工后，应向甲方提